桩施工合同精选30篇

桩施工合同（通用30篇）

桩施工合同 篇1

发包方(甲方)

承包方(乙方)

甲方将其总包工程的桩基工程项目，承包给乙方建造施工，现甲乙双方经充分协商，就有关工程承包事宜签订如下合同，以资双方共同遵守：

第一条 工程概况

一、发包单位：

二、工程名称：

三、工程地点：

四、工程范围及内容：桩干成孔(含扩孔、入岩、孔排水)钢筋笼制作，砼灌注。

第二条 分包工期期限

工期：自20xx年 月 日进场，按甲方施工计划，以确保工期顺利进行。土方全部挖好之后一个月内桩期全部施工完成。

第三条 工程质量

1、严格按照施工图及现场施工过程中甲方的要求，孔位偏差和垂直度满足规范要求。

2、工程桩必须达到干孔浇捣砼要求，若达不到干孔作业要求，所引起的相关质量及安全问题，均由乙方一律承担。

3、护筒尺寸要求比桩径大100mm以内，若由于乙方护筒数量不够，及时做相应数量的钢桶保证工期顺利进行。

4、砼浇捣时乙方必须采用插入式振动棒以确保桩身砼密实度。

5、要求达到有关部门验收标准。

第四条 工程单价及计量

1、本工程以包工包料方式按实际发生的工程量计算：围护桩、工程桩及塔吊桩、旋挖成孔单价：直径80cm;90cm;100cm。综合单价为 以上价格已包括成孔、孔排水、钢筋笼制作、扩孔、入岩、混凝土浇捣等全部分内工作，乙方不提供发票。

第五条 付款及结算方式

1、乙方桩机进场后第一只桩试桩完成，甲方支付乙方壹万元进场费。

2、基础桩完成200根后支付完成工程量的40%;完成500根后支付完成工程量的40%;全部完工支付总工程款的80%，余款待桩基验收合格后2个月内支付完毕。

第六条 现场管理

第七条

1、施工中甲方应负责桩位的放线定点工作，乙方以书面形式确认。

2、乙方需严格按照本工程的施工组织设计及正式施工图纸要求施工，确保施工质量。

3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。

4、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理。对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。

5、乙方按甲方有关安全文明施工的规定，采取严格的安全防护措施，保证安全文明施工。

6、乙方在施工过程中，严格按照施工操作规程及方案要求的具体参数进行，避免人为造成的材料浪费。

7、甲方保证场地平整通行，如有积协堆土方必须拉走或转走，以免桩机不能正常通行。

第七条 安全生产、文明施工

1、由乙方人员造成的生产安全，治安事故速度国家法律法规及现行的治安条例人员，由乙方自行解决，如出现伤亡、工伤事故均由乙方自行负责，所造成的经济费用全部由乙方承担。

第八条 其他

1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则需赔偿因此造成的一切经济损失。

2、合同签订后乙方需缴纳拾万元人民币作为保证金给甲方，合同生效。大部分围护桩完成退还给乙方(不计息)。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效应。

4、本合同自签订之日起生效，合同内容及工程款结清后自动解除。

发包人(盖章)甲方代表：身份证号码：联系电话：日期： 年 月 日

乙方： 身份证号码： 联系电话： 日期： 年 月 日

桩施工合同 篇2

发包方： (以下简称：甲方)

承包方： (以下简称：乙方)

依照(《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段基础人工挖孔桩分包协商一致，订立本合同。

一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：

(一)、乙方承包工程范围：四川远发建设集团有限公司 承建的通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段基础人工挖孔桩：该主楼设计范围内人工挖孔桩，保质保量、按期完成任务，达到设计、地勘和国家规范要求。

(二)、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容：

1、乙方包人工、包辅助材料和工器具。

2、无条件全力配合甲方、地勘、监理及质监单位对成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作。

3、无条件听从建设、监理、甲方安排和指挥。

二、承包工程费用：

在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同分项单价如下：

人工挖孔桩造价：

水磨钻开挖425元/立方米;

水磨钻以外土石方开挖(护壁) 210元/立方米;

以上单价已综合考虑，包含人工搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、绑扎丝、护壁钢筋安装，护壁模板材料及制作安装。

三、质量：

质量要求：达到设计施工图纸和地勘要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等;建设、监理等单位验收合格。

四、工期：

1、承包合同工期月日。

2、所有桩孔提前一天奖励元，未完成每天处罚

五、结算、付款：

1、借支：按每周每人一天30元借支。

2、结算方法：孔径按施工图纸，深度按实际测量。

3、结算方式：水磨钻以外土石方开挖(护壁)完工、验收合格后，支付工程进度款的60%。水磨钻开挖完工、验收合格后，支付总工程款的`70%;余款等建设方款项到位后付清。

4、如果因乙方原因造成工程违约，应赔偿甲方相应的损失。

六、安全文明施工：

1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，做好安全技术交底工作，严格按照安全技术交底施工，乙方必须设立专职安全员配合甲方安全员协调施工区域的防范工作，发现人员不到岗，一次处罚200元。

4、若发生安全事故，1000元以内概由乙方自行负责。

七、本合同未尽事宜在施工中双方协商解决

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同等工程完成尾款结清后自行终止。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

标签：

赞

桩施工合同 篇3

发包单位： (以下简称为发包人)

分包单位：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。

一、 工程名称： 旋挖桩部份.

二、 工程地址：

三、 承包方式、承包内容、工期、质量、安全;

1、 承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。

2、 承包内容：承包人承担旋挖桩基作业。根据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。

3、 工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定

4、 工程质量：严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。

四、 结算及付款方式：

1、 价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;

1)、≤1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;

2)、≥1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。

2、价款内容：

本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料费;法律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具使用费;基本安全措施费;安全文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。

备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“直接工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量安全管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等所有费用。

本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。

3万元(大写：约 )具体金额以结算为准。

4、付款方式：

4-1：第一次付款：本工程机械成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量 %工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。

4-2：第二次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的 %工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人提供同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。

五、 发包人方职责：

1、工程负责人：

姓名： 联系电话 ：

职务：

2、基本职责：

2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满足施工作业需要;

2.2、负责基础土石方的外运;

2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的抽检，并完善竣工资料和竣工图;

2.4、负责及时进行桩基取样、检测、并承担费用;

2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并及时支付工程款。

3、施工技术：

负责提供施工图，对安全、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程安全进行监督、检查、验收管理。

4、工程材料：

4.1、钢筋、声测管、商品砼由发包人计划提供到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;

5、安全监督：

负责对承包人安全生产检查、文明施工检查、监督，(其中安全帽、安全带等防护费用由承包人承担)、提供安全生产的警示标牌。

六、 承包人职责：

1、工程负责人：

姓名： 联系电话 ：

职务：

2、 基本职责：

2.1、编制施工方案和施工计划，并按发包人批准的方案组织施工。

2.2、自有机械、工具安全且装置齐全。

2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和使用生活电器。

2.4、承包人的施工人员必须服从发包人和建设单位的管理规定。

2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合安全管理规定，并由承包人自己提供。

3、安全生产：

严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行安全教育，负责在施工前和施工过程中进行安全交底、安全防护和安全措施检查。正确使用安全帽、安全带、安全网，要重点防止机械必须有良好的“接零”、“接地”、“漏电保护”、“限位”等装置，禁止超极、超限使用。禁火、禁烟标志清楚，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产安全责任事故，经济损失全部由承包人承担。发包人不承担任何责任和经济损失。

3、 工期：

承包人严格按照发包人的进度计划实施，按照发包人确认的区块先后顺序组织施工。承包人有车库施工中必须保证 小时作业，每天必须有 台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期控制在 天内。

4、 钢筋笼制作安装：

旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的辅助材料由承包人提供，钢筋原材料的下车由承包人承担。

5、承包人承担施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方提供的材料材料及机具)下车用工。

6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元/日历天处罚，累计处罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行安排施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。

7、本工程的工期、质量、安全文明施工，如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚，由此造成的一切经济损失承包人自行承担。

七、 违约责任：

1、 发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1‰支付违约金。

2、 在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题，未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工，发包人承担费用。

3、 由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成，承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特殊地质除外)。

4、 除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。

八、 争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。

九、 本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一致，可另行签订补充协议。

十、 本合同一式四份，双方执两份，双方签字盖章后即生效，工程完工结清尾款后即自然失效。

发包人(签章)： 承包人(签章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

桩施工合同 篇4

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。甲方现将*人工挖孔桩基础工程分包予乙方施工。为明确双方的权利及义务，确保工程顺利进行，甲乙双方就本工程挖孔桩施工事宜协商一致，订立本合同书。

一、承包范围及质量标准

1、承包范围：*人工挖孔桩基础。

2、质量标准：满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-20xx，《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20xx，《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20xx等各项桩基施工安全、质量、检测规范标准要求。

二、承包综合单价及结算方式：

1、人工挖孔桩综合包干单价 元/m3;(包质量、包进度、包安全、包文明施工。工程量以图纸设计桩径及现场实际量测桩长为计算标准，高出土体自然面的桩顶砖砌锁口井圈不计入桩长)。

2、如乙方施工质量、进度、安全及文明施工均满足甲方要求，在综合包干单价的基础上给予 元/ m3奖励;

3、以上所示奖励由项目部审核，并经建设单位、监理单位同意后方可发放。(注：如乙方表现优良、合同各项施工工作履行到位，受到各方的一致好评，达到以上所列奖励获取资格，项目部一次性拨付奖励款项;如乙方在施工期间表现较差，受到甲方及其他监管部门的批评，则乙方无权获取奖励或由甲方核减奖励金额，

4、以上综合包干单价包括本合同所描述的承包方承包范围内的完成桩基础施工所需的自定桩位至桩基验收所需的所有人工、工具、机械机具(含购臵、租赁、进出场、维修、保管等费用)、其他周转材料、辅材、安全文明施工所需的用工、办公用品、劳动保护、施工措施、赶工措施、现场材料装卸及转运、管理费、利润、质量缺陷整改处理费用、合同期内劳务市场人工工资涨价风险、误工费、安全事故费用、班组间和与业主或总包方专业分包工程的配合以及其他(如乙方工人的临时户口证、计生证证件费、生活费用、垃圾清扫等)、智能卡办理等所有费用。不含水电费、税金(指建安营业税、城市维护建设税和教育附加)、保险、临时生活设施(民工食宿用房、管理人员办公用房)。

5、乙方承包主要内容及施工顺序包括但不限于以下：场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节砼护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、排风、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔壁、校核桩孔垂直度及直径——拆上节模板、支第二节模板，浇灌第二节砼——重复第二节挖土、支模、浇灌砼护壁工序，循环作业直至设计深度——检查持力层后进行扩底——清理虚土、排除积水——检查尺寸和持力层——制作、吊放钢筋笼就位——浇灌桩身砼。

6、甲方提供主材及辅助设施含水泥、河砂、红砖、钢筋原材料、商品砼。其他一切辅材及工具均由乙方自行负责，费用已包含于综合单价中。

三、付款方式

1、人工挖孔桩砼全部浇筑完毕后15个工作日内支付至合同总价款的95%;

2、人工挖孔桩基工程经建设单位、监理单位及相关检测监管机构验收合格后15日内一次性付清剩余尾款;

3、工程款的申报及工资的发放方式：甲方根据合同要求审核乙方的工程款支付申报表，工资发放总额及乙方提交的发放名册，由乙方合同签订人同项目部主管负责人核对确认并办理领出手续。乙方自领出工资后必须在次日内将民工工资发放到位，如拖欠民工工资所引发的一切后果由乙方承担。

四、质量、安全、进度、成本及其他要求：

1、施工前要制定周详的质量管理措施：在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位臵;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。

2、人工挖孔桩施工中安全措施非常重要，桩基施工队必须高度重视，应做到以下措施保障：孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、电葫芦等应有安全可靠的自动卡紧保险装臵;开挖深度超过10m 时应配有通风设备;挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m 范围内，机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电，井下照明应采用12V 以下安全灯。

3、人工挖孔的施工方法：

3.1 开始挖土前，先平整好场地，清除地表松软土层和一切杂物，设臵好控制点，根据监理工程师复核过的桩基位臵，采用十字交叉法 订立每一孔桩的位臵，并在桩位外设臵定位龙门桩。

3.2 根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线，然后向下挖深1米，浇筑混凝土井圈第一节护壁锁口砼，井圈应高出地面20～30cm，且比护壁厚度加厚10cm，用以加强井口，以确保安全。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上，并测出孔口控制高程，以利于下部掘进的高程控制，且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。

3.3 修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm， 每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h 后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防止造成事故。

3.4 进行第二节井孔土方开挖时，先从井口用垂球吊线找出井孔中心点，并在井孔底部打一短木桩，将桩中心投影到木桩顶上，以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。挖孔直径应按设计规定，挖孔过程中，应经常检查桩孔尺寸、平面位臵和竖轴线倾斜情况，如有偏差应随时纠正。

3.5 重复上述过程即可完成挖土护壁的工作，直至桩底设计高程。在施工过程中，应该以每一节护壁为验收步骤，合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时，孔底不应有积水，终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物，验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。

3.6 挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂，应钎探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求，否则应与监理、设计单位研究处理。

3.7 在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况，并备有人员应急上爬梯，遇见异常情况可及时处理，确保施工安全。

3.8 混凝土的浇筑：混凝土的浇筑应在成孔后及时进行。孔内无积水方可不采用水下灌注砼施工，不采用水下灌注砼施工时，要用漏斗串筒灌注砼，分层浇筑，层厚30 ㎝，机械振捣。关于钢筋笼的加工、制作和安装，以及混凝土的浇筑、桩头处理，等同于其它常规灌注桩的施工，

4、成桩质量检验：在施工中要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录，混凝土拌和物质量记录，混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。

5、现场施工，严禁违章作业，野蛮施工，遵守国家安全生产法律法规，安全操作规程，遵守建设、施工、监理单位及甲方的安全监管，承担因自身违章操作所造成的一切罚款及后果。

6、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，做好现场安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理，遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故责任自负。

7、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的3~10倍进行处罚。

8、班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和宿舍。

9、乙方应确保本工种所涉及的合同条款切实有效地履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付工资，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。

10、乙方必须在人员到工地后1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报甲方项目部备案。如人员有异动，必须在当天到项目部办理异动手续，现场人员与项目部备案人员不符，项目部可拒付工资，另罚款100元/人〃次。

11、乙方必须按照甲方的进度计划，配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的进度计划工作安排，如未完成，每推迟一天罚乙方500元，依次类推。

12、乙方必须按甲方指定时间完成施工任务，不得延误。如乙方技术力量差、人员不足，施工质量及进度无法满足甲方要求，甲方有权更换施工队伍，乙方的工程款按已完工程量的70%结算，并清退出工地。

13、日工作完成后，必须做到落手清，剩下的材料归堆或归还，建筑垃圾倾倒规范有序。如发现未清理及乱倒现象，除立即整改外，每次罚款200元。

14、施工中如因乙方违章操作、违反安全管理规定而发生伤亡事故，除保险赔偿以外损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程进度款中扣除，不足部分通过法律程序追偿。

15、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽、系好帽带，特殊工种必须持证上岗，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架、施工电梯或塔吊下逗留，严禁酗酒，更不得酒后作业，严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，乙方无条件接受甲方任何形式的处罚。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

16、乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款500元。

17、乙方自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全，必须有合格证，进场时必须在项目部办理登记手续，否则，一律不允出门，擅自携带出门按偷盗处理。

18、工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款20xx元;班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物，违者按每次20xx元处以罚款。屡教不改者，除按本合同处罚金外，甲方另有权要求乙方无条件出场。

19、非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故，甲方不予负责。属于承包方违章指挥、违章作业所发生的事故全部由承包方自行负责。

20、乙方不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款50000元;不得盗窃公、私财物，违者罚款5000~50000元，严重者另移交司法机关追究刑事责任。

21、乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场，如有违反，不论是否为自身责任、第三方责任或意外事故造成的安全事故，均由乙方承担全部责任及经济赔偿。

22、乙方所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理)，有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由乙方自行承担，且乙方不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场，违反者，一切后果由乙方自负。

23、未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组500元/次，发生意外事故，由乙方承担全部责任。

五、工期约定

1、总工期：满足以甲方下达的工程进度;

2、乙方于 年 月 日正式进场;

3、工期顺延条件：a:建设方材料不到位实际影响超过8小时;b:现场停水或停电超过8小时;c:不可抗力原因造成;发生以上条件时，自事件发生之日起3个工作日内，由乙方书面通知甲方，经甲方现场主管

4、工长签字确认后作为工期顺延依据。

5、除甲方确认的工期顺延外，未按期完成桩基施工的，每拖延一天，罚款500元。

六、违约责任

1、停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。

2、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

3、甲方分包的工程项目，乙方不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可单方解除合同，工程款的结算按合同单价的70%结算，30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。

5、乙方工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款5000—50000元直至取消承包资格(甲方无故拖欠工资行为除外)。

6、因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况对乙方罚200—20xx元罚款，并取消本合同所列乙方获取奖励资格或核减奖励金额。

7、甲方如不能按约支付工资，按《中华人民共和国合同法》论处。

8、过程施工中，如因乙方原因影响工程进度、质量、安全、文明施工，甲方超过2次以上约谈而乙方又无改进措施，无法满足甲方制定目标，甲方有权单方面解除合同或肢解乙方承包范围工作内容，乙方必须无条件服从，否则，将直接按乙方严重违约处理，甲方可直接要求乙方在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款，产生的一切后果由乙方负责。

八、其他约定

1、合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。

3、合同条款履行完毕，乙方施工质量验收符合要求，工资款全部结算付清后，本合同自动终止。

4、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字、盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇5

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

甲方位于 挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：

一、承包范围

平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。

二、施工机械及用具

本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。

三、承包价格及付款方式

本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。

四、工期及安全

本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的防范措施，用电要有严格的漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。

五、质量要求

挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。

六、其它条款

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。

甲方签字： 乙方签字：

身份证号： 身份证号：

年 月 日

桩施工合同 篇6

劳务发包人(全称)： (以下简称甲方)

劳务承包人(全称)： (以下简称乙方)

双方同意根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。

一、 工程概况：

1.1、工程名称：

1.2、工程地点：

二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：

2.1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

2.2、承包内容如下：

机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。

2.3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解;

2.4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价 元/m3 ，暂定工程量 m3。(按实结算)

2.5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。

2.6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。

三、 双方一般权利和义务：

3.1、发包人职责

3.1.1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时指导。

3.1.2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件

3.1.3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。

3.1.4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。

3.1.5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。

3.2、承包人职责

3.2.1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。

3.2.2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。

3.2.3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。

3.2.4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。

3.2.5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担相应责任。

3.2.6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。

3.2.7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议;不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等;不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工。

四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)：

开工日期：

竣工日期：

协议工期总日历天数：

乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。

五、 工程质量：

5.1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。

5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。

六、 付款方式：

七、质量保证金

证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按5.2条款处理。

八、 争议的解决方法：

双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决：

8.1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

8.2、向人民法院提起诉讼。

九、附则：

9.1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

9.2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。

十、合同附件

10.1、安全、文明施工协议

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

年月日：

桩施工合同 篇7

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律规定，本着平等、自愿、公平及诚信的原则，为明确在施工的过程中双方的权力和义务，经双方协商达成如下协议，双方共遵守。

一、工程概况

1、工程项目：

2、工程地点：

二、工程内容及承包范围

1、施工范围：施工图纸、设计范围内的全部桩基础工程、基坑喷锚支护、降水施工(包工不包料)。

2、施工内容：

(1)、前期准备：熟悉甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》;放样(桩位的定位);施工便道铺设;泥浆池、清水池的挖设;一米以内的障碍物清除。

(2)、工程桩、围护桩及试桩：乙方包工、包机械方式承包冲孔灌注桩成孔的全部工序(包含：桩机进出场，施工便道铺设，护壁(采用钢套筒由乙方提供，采用砼，材料由甲方提供)，桩的成孔，清孔，孔内抽水，抽泥浆，模板的安拆，钢筋笼的制作、连接及吊放，护砼的浇筑，桩芯砼的浇筑，水下灌注砼至设计标高，漏浆回填及斜岩回填等)

(3)、制作钢筋笼所需钢材由甲方定量提供，其它焊接工具由乙方负责。

(4)、泥浆沉淀池、泥浆外运及倒浆场地由乙方负责。

(5)、回填所需的泥、石头由甲方负责;临时施工便道材料由乙方负责。

(6)、在灌筑桩芯砼时，商品砼提供送到乙方浆斗，接管由乙方负责。.

(7)、乙方在施工中使用的水、电由甲方负担，其它生产用具 、安全保护用具、照明灯具、铁线、铁钉及其他冲孔所需材料均由乙方自行负担。

三、合同单价及其他说明

1、根据甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》，基础工程、基坑喷锚支护、降水施工本工程价款暂定为人民币捌拾万元整(￥800000.00元)， 工程采用以下计价方式见下表：

2、不因施工期间人工费，材料价格的变动和政策性文件的下达作任何调整;因乙方原因造成停工超过5天，甲方有权对乙方现场财产进行自行处理。

3、超灌注砼高度大于1m时材料费、砍桩费用等由乙方承担。

4、乙方确保安排7台冲桩机及配套设备同时进场施工。

四、工期期限

工程工期：按业主方确定的施工组织方案进度节点施工工期的日历天数，施工开工日以甲方通知为准。每延期一天对乙方处以违约金5000元，按天数累加，工期违约金在支付该期进度款时扣除。因不可抗力导致乙方延误工期的，以业主方确认的工程延期签订相应顺延。在各节点内乙方工期若超过5天尚无法完工的，甲方有权单方增加机械设备及人员或解除本合同，若由甲方增加机械设备及人员，费用由甲方代付，在乙方该期工程进度款中直接扣除;若解除本合同，甲方在扣除乙方应承担的违约金后按乙方实际工程完成量的75%进行结算。如乙方原因导致工期延误，从而影响业主方的总体进度计划(指业主及甲方双方约定的工期)。乙方必须无条件的承担业主及甲方双方约定的责任与费用。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。

五、工程质量要求

1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行，质量等级达到合格。成孔几何尺寸、桩位轴线必须符合设计要求。

2、乙方必须严格按照施工图纸、图纸会审记录及设计变更说明文件施工，接受甲方、质检人员，监理工程师或业主代表的监督，如因施工缺陷(如砼蜂窝、缩径、夹层、底部沉渣超标等)引起的质量合格由乙方无偿返工，并赔偿一切损失。

3、隐蔽工程必须经甲方和监理工程师检查确认验收签证后方可进行下一道工序施工。

六、付款方式

按月支付已完成工程量的60%进度款，桩基础全部完成后付20%工程款，余款在桩基础全部检测验收合格后，同时乙方提供齐全的验收资料和工程结算资料经甲方审核后五日内结清。进度款支付：乙方于当月25日交给甲方已完工程量造价计算书和当月相关施工人员工资名册(需身份证复印件并签名)，甲方与次月10日前支付给乙方。

七、安全生产、安全责任及双方要求

1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家省市及主管部门的政策、法律、规范、标准和制度，不得违章指挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底并对进场施工管理人员进行安全教育，若发生一切安全责任事故，由乙方独自承担责任及一切费用，甲方不承担任何责任和费用。

2、乙方进入施工现场要进行环境保护教育和法律教育，工人必须遵守环保法规及有关规定、制度和要求，如因乙方在施工中违章违造成相关部门处罚，一切责任由乙方承担。

3、乙方施工人员配备安全帽，安全带等一切防护用具，施工人员必须持证上岗.做好安全保障工作、确保施工人员的安全.否则造成的一切责任由乙方负全部责任。

八、甲乙双方责任义务

1、 甲方职责

1.1、甲方向乙方提供施工图纸一份，负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底。

1.2、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求;组织召开每周生产例会，布置生产计划，书面出具乙方的施工任务单。

1.3甲方负责向乙方提供红线内的场地三通一平。

1.4、负责在合同施工期间对施工质量、进度、施工技术、工艺以及安全生产、文明施工的指导管理。

1.5、甲方协调乙方解决因施工出现的各方问题和突发事件，及时组织竣工验收。

1.6、按合同要求结算支付工程款.

1.7、工程所需的钢筋、砼、水泥、砂石等材料由甲方提供到施工现场;提供一级配电箱。

1.8、桩质量检测费用由乙方承担。

2、乙方职责

2.1、乙方接到甲方开工通知两天内组织施工人员、机械进场.

2.2、严格按设计图纸施工、设计变更通知书、会议纪要和相关的规范和行业标准规程进行严格安全生产操作的施工顺序施工，接受甲方和建立的监督检查。

2.3、进入施工现场人员必须遵守国家法律、法规和治安管理条例.

2.4、接受甲方及其他有关部门对乙方工程施工的安全管理和监督，严格遵守国家安全操作规程及项目制定的管理措施，搞好安全生产、文明施工，确保无伤亡事故发生，一旦发生有人伤亡事故，其一切责任有乙方负责。

2.5、做好各工序质量自检， 安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核。

2.6需要爆破的一切手续及费用由甲方负责，并做好爆破的安全措施。

2.7、乙方开工前工班长必须组织工人开会、学习、熟悉施工项目安全生产，文明施工的重要性。熟悉所有机械操作使用。教育好工人遵纪守法和甲方有关的安全生产规章制度。对违章行为按有关条例接受处理。

2.8施工场地内的用电、用水的拉线、拉管所用工具或材料由乙方负责，场内运输由乙方负责。

2.9、如果由乙方原因造成场内场外地下电缆及管道断裂事故与责任由乙方负责。

3.0、乙方负责办理、提供完整合格的桩基础竣工验收资料，按有关要求的份数验收前交付甲方。

3.1、水池修筑：甲方出料，乙方负责人工。

3.2、场内搭设临设位置由甲方统一指定;临设费用、生活用电费用由乙方自理。

3.3、外运泥浆时，因沿途漏洒或末清理至规定场所等违规、违法行为而受到行政部门处罚的，均由乙方自负责并承担相关费用。施工过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用以及夜间施工许可证费用等由乙方承担。

3.4、乙方机械进场台数：冲孔机7台，其他设备应满足施工使用需要.

3.5、乙方施工人员必须持证上岗，施工人员相关材料必须报送甲方;派驻至少一名管理人员自始至终在施工现场，配合甲方做好各工序质量自检、质量验收、资料收集整理等工作， 离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。

3.6、乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。

3.7、乙方必须正确使用、保管、维护各种施工机具，若因丢失，责任与甲方无关;

九、其他事项

1、工程施工期间，乙方若无故不服从甲方的质量、安全、进度管理和要求，甲方有权随时解除合同并由乙方承担由此引起的一切损失.

2、本合同未尽事议，双方协商解决，双方可另商定补充协议，与本合同有同等的法律效力.

3、本合同发生争议时，双方应本着实事求是原则，共同友好协商解决，如协商不成，甲方所在地的仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉.

十、合同有效期

1、本合同双方签(盖章)之日起生效，乙方完成本合同工程量经验收合格结清工程款后本合同自动失效。

2、本合同一式四份，甲方两份，监理和乙方各一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇8

发包方 (以下简称甲方)：

承包方 (以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条: 工程概况

1、 工程名称:__________________________________________________

2、 工程地点:__________________________________________________

3、 承包范围: 详见预算表工程项目

4、 承包方式:___________________________________________________

5、 工程:_______年________月________日进行开工,________年_______月_______日竣工

6、 工程预算买款,人民币___________元(大写:________________________________)

第二条.甲方工作

1、 合同开工前壹天,提供施工所需的场所,并清空场内一切影响乙方施工的障碍。

2、 合同开工前壹天,甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施,并说明使用注意事项.

3、 负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续.

4、 合同开工前,对施工平面图纸,施工方案及进度计划审定.

第三条: 乙方工作

1、 按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计,拟订施工方案和施工进度表,交甲方审定(具体方案由甲乙双方审核后方可施工)

2、 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求进行施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.(按公司相关规定“工程与合同管理”)

3、 遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定.

4、 按约定保护好建筑结构和相应管线及设备

第四条: 关于工期的约定

1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费

2、因甲方责任,未能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期顺延.

3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响,导致停8小时以上(一周内累计)工期相应顺延.

第五条 关于工程质量及验收的约定

1、 甲乙双方应及时办理隐蔽工程,材料质量,装修项目造型,整体验收,甲方应按时参加验收,乙方不可自行验收.

2、 由于甲方提供的材料,材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价,材料质量不合格会影响工程质量,其返工费用由甲方负责,工期顺延.

3、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙承担.

4、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续,或提出修改意见,乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收,切未能提出修改意见,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续,并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费,每天按照承包工程造价的月息2%计取.

第六条 关于工程价款及结算的约定

1、 合同价款(人民币)共_____________按合同总价分为四次付款:

A、合同签定生效之日起,甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元 (大写:_______________________________)

B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%,人民币_________元(大写:_______________)

C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币 元，大写 。

D、工程竣工并组织验收,并在当天进行清算,结清尾款,即合同价款的_______%,人民币_________元(大写:____________________),(付宽时间为一周内付清)

E、工程验收合格交付甲方使用后,预留合同款的____%,人民币_____元(大写:_____________) 做为工程保证金,完工之日起,壹年后无工程质量问题,工程保证金由甲方退付乙方.

F、付款方式,乙方公司出据收款收据,收款收据须加盖本公司财务专用章,经财务主管收讫生效,或者甲方把工程款打入公司指定公商帐号(_________________________),乙方公司对甲方的其他支付工程款的方式视为无效.

由于甲方导致资金不到位乙方可以停工,给乙方造成的误工费,机械使用费及直接经济损失由甲方全部承担.

第七条 保修

1、 责任范围内:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围内的损坏,脱落,丢失,开裂等.

2、 保修期限:以上工程竣工验收合格之日起计算,保修期限为一年,保修期限内乙方应在接到甲方书面通知七天内派人修理.

第八条 争议或纠纷处理

1、 本合同在履行期间双方发生争议时,可采取协商解决或请有关部门进行调解.

2、 当事人协商或调解不成时可选择下列一种方式解决:

(1) 向伊犁仲裁委员会申请仲裁.

(2) 向人民法院起诉.

第九条 其他约定

1、 施工期间内所有增减项目,必须由甲方到公司办理有关书面手续后,由乙方安排施工,甲方不得与乙方施工人员私下协定施工,否则由此引起的一切工程质量及其后果,全部有甲方负责.

第十条 附录

1、 本合同一式四份,由双方各执二份(乙方公司一份存档,项目负责人一份，负责工程落实)

2、 本合同自双方签字之日起.履行完成后自动停止.

3、 本合同工程项目要求进行保修或保险时,双方另定协议.

甲方签字: 乙方签字:

公司电话: 电话:

地址: 地址:

年 月 日

桩施工合同 篇9

发包方：________________(以下简称：甲方)

承包方：________________(以下简称：乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基础人工挖孔桩劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：

1、乙方承包工程范围：

________________________工程设计范围内人工挖孔桩。保质保量、按期完成任务，达到设计和国家有关规范要求。

2、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容：

1)乙方包人工、包辅助材料和工器具(如人工挖孔桩搅架、空压机及其胶管、风镐和二级箱体以外的开关箱、电线、送风等，桩护壁模板及支撑系统、石方钻眼的工器具等);

2)对每一根人工挖孔桩成孔及其多次修整，泥土、石块、石渣运到该桩孔2米以外甲方指定位置堆放;

3)桩护壁钢筋绑扎、支拆模板;

4)浇筑护壁砼前、后准备及收尾工作，并确保砼振捣密实;

5)无条件全力配合甲方、业主、设计、地勘、监理及质监单位对成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作;无条件听从业主、监理、甲方安排和指挥;

甲方：(盖章)

乙方：(盖章)

代表：

代表：

身份证号码：

身份证号码：

xx年x 月x 日

xx年x月 x日

桩施工合同 篇10

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。甲方现将*人工挖孔桩基础工程分包予乙方施工。为明确双方的权利及义务，确保工程顺利进行，甲乙双方就本工程挖孔桩施工事宜协商一致，订立本合同书。

一、承包范围及质量标准

1、承包范围：*人工挖孔桩基础。

2、质量标准：满足《建筑桩基技术规范》JGJ94-20xx，《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20xx，《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20xx等各项桩基施工安全、质量、检测规范标准要求。

二、承包综合单价及结算方式：

1、人工挖孔桩综合包干单价 元/m3;(包质量、包进度、包安全、包文明施工。工程量以图纸设计桩径及现场实际量测桩长为计算标准，高出土体自然面的桩顶砖砌锁口井圈不计入桩长)。

2、如乙方施工质量、进度、安全及文明施工均满足甲方要求，在综合包干单价的基础上给予 元/ m3奖励;

3、以上所示奖励由项目部审核，并经建设单位、监理单位同意后方可发放。(注：如乙方表现优良、合同各项施工工作履行到位，受到各方的一致好评，达到以上所列奖励获取资格，项目部一次性拨付奖励款项;如乙方在施工期间表现较差，受到甲方及其他监管部门的批评，则乙方无权获取奖励或由甲方核减奖励金额，

4、以上综合包干单价包括本合同所描述的承包方承包范围内的完成桩基础施工所需的自定桩位至桩基验收所需的所有人工、工具、机械机具(含购臵、租赁、进出场、维修、保管等费用)、其他周转材料、辅材、安全文明施工所需的用工、办公用品、劳动保护、施工措施、赶工措施、现场材料装卸及转运、管理费、利润、质量缺陷整改处理费用、合同期内劳务市场人工工资涨价风险、误工费、安全事故费用、班组间和与业主或总包方专业分包工程的配合以及其他(如乙方工人的临时户口证、计生证证件费、生活费用、垃圾清扫等)、智能卡办理等所有费用。不含水电费、税金(指建安营业税、城市维护建设税和教育附加)、保险、临时生活设施(民工食宿用房、管理人员办公用房)。

5、乙方承包主要内容及施工顺序包括但不限于以下：场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇灌第一节砼护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦或卷扬机、活底吊土桶、排水、排风、照明设施等——第二节桩身挖土——清理桩孔壁、校核桩孔垂直度及直径——拆上节模板、支第二节模板，浇灌第二节砼——重复第二节挖土、支模、浇灌砼护壁工序，循环作业直至设计

6、甲方提供主材及辅助设施含水泥、河砂、红砖、钢筋原材料、商品砼。其他一切辅材及工具均由乙方自行负责，费用已包含于综合单价中。

三、付款方式

1、人工挖孔桩砼全部浇筑完毕后15个工作日内支付至合同总价款的95%;

2、人工挖孔桩基工程经建设单位、监理单位及相关检测监管机构验收合格后15日内一次性付清剩余尾款;

3、工程款的申报及工资的发放方式：甲方根据合同要求审核乙方的工程款支付申报表，工资发放总额及乙方提交的发放名册，由乙方合同签订人同项目部主管负责人核对确认并办理领出手续。乙方自领出工资后必须在次日内将民工工资发放到位，如拖欠民工工资所引发的一切后果由乙方承担。 四、质量、安全、进度、成本及其他要求：

1、施工前要制定周详的质量管理措施：在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位臵;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。

2、人工挖孔桩施工中安全措施非常重要，桩基施工队必须高度重视，应做到以下措施保障：孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、电葫芦等应有安全可靠的自动卡紧保险装臵;开挖深度超过10m 时应配有通风设备;挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m 范围内，机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电，井下照明应采用12V 以下安全灯。

3、人工挖孔的施工方法：

3.1 开始挖土前，先平整好场地，清除地表松软土层和一切杂物，设臵好控制点，根据监理工程师复核过的桩基位臵，采用十字交叉法 订立每一孔桩的位臵，并在桩位外设臵定位龙门桩。

3.2 根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线，然后向下挖深1米，浇筑混凝土井圈第一节护壁锁口砼，井圈应高出地面20～30cm，且比护壁厚度加厚10cm，用以加强井口，以确保安全。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上，并测出孔口控制高程，以利于下部掘进的高程控制，且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。

3.3 修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm， 每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h 后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防止造成事故。

3.4 进行第二节井孔土方开挖时，先从井口用垂球吊线找出井孔中心点，并在井孔底部打一短木桩，将桩中心投影到木桩顶上，以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。挖孔直径应按设计规定，挖孔过程中，应经常检查桩孔尺寸、

3.5 重复上述过程即可完成挖土护壁的工作，直至桩底设计高程。在施工过程中，应该以每一节护壁为验收步骤，合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时，孔底不应有积水，终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物，验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。

3.6 挖孔达到设计深度后，应进行孔底处理。必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。如地质复杂，应钎探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求，否则应与监理、设计单位研究处理。

3.7 在施工中还要安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况，并备有人员应急上爬梯，遇见异常情况可及时处理，确保施工安全。

3.8 混凝土的浇筑：混凝土的浇筑应在成孔后及时进行。孔内无积水方可不采用水下灌注砼施工，不采用水下灌注砼施工时，要用漏斗串筒灌注砼，分层浇筑，层厚30 ㎝，机械振捣。关于钢筋笼的加工、制作和安装，以及混凝土的浇筑、桩头处理，等同于其它常规灌注桩的施工，

4、成桩质量检验：在施工中要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录，混凝土拌和物质量记录，混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。

5、现场施工，严禁违章作业，野蛮施工，遵守国家安全生产法律法规，安全操作规程，遵守建设、施工、监理单位及甲方的安全监管，承担因自身违章操作所造成的一切罚款及后果。

6、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。提高管理意识，做好现场安全文明施工，做到材料堆放合理有序，各操作点应做到工完料净场地清。加强生活后勤管理，遵守甲方的一切规章制度。乙方所发生的一切违章事故责任自负。

7、合理安排施工顺序，做好施工方案，施工顺序应满足甲方总施工顺序安排;合理使用各种原材料，杜绝浪费，如有浪费现象，甲方有权按浪费量及市场单价的3~10倍进行处罚。

8、班组工作人员要保持相对稳定，人员调动要向项目经理备案，工作人员出入施工现场要佩戴工作标志，不准无关人员出入现场和宿舍。

9、乙方应确保本工种所涉及的合同条款切实有效地履行，避免上访，诉讼等事件的发生，如因乙方不及时支付工资，未采取妥善措施而引起的恶性诉讼等事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担甲方给予的一定额度的罚款等处罚。

10、乙方必须在人员到工地后1周内提供工人花名册及每个工人的身份证复印件报甲方项目部备案。如人员有异动，必须在当天到项目部办理异动手续，现场人员与项目部备案人员不符，项目部可拒付工资，另罚款100元/人〃次。

11、乙方必须按照甲方的进度计划，配齐所需的施工人员，无条件完成甲方项目部所决定的进度计划工作安排，如未完成，每推迟一天罚乙方500元，依次类推。

12、乙方必须按甲方指定时间完成施工任务，不得延误。如乙方技术力量差、人员不足，施工质量及进度无法满足甲方要求，甲方有权更换施工队伍，乙方的工程款按已完工程量的70%结算，并清退出工地。

13、日工作完成后，必须做到落手清，剩下的材料归堆或归还，建筑垃圾倾倒规范有序。如发现未清理及乱倒现象，除立即整改外，每次罚款200元。

14、施工中如因乙方违章操作、违反安全管理规定而发生伤亡事故，除保险赔偿以外损失全部由乙方承担，若甲方因该事故对外已承担全部或部分赔偿金，可向乙方追偿，直接在乙方的工程进度款中扣除，不足部分通过法律程序追偿。

15、乙方的工作人员在施工过程中必须按规定佩戴安全帽、系好帽带，特殊工种必须持证上岗，严禁光脚、穿拖鞋或硬底鞋上班，严禁在龙门架、施工电梯或塔吊下逗留，严禁酗酒，更不得酒后作业，严禁打闹和嬉戏，以上如有违反者，乙方无条件接受甲方任何形式的处罚。如由于乙方人员违章作业与不遵守安全操作规程造成的安全事故，全部的责任与经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

16、乙方施工人员必须遵守工地各项规章制度，讲究文明卫生，不得在厕所以外的地方大小便，一经发现，每次罚款500元。

17、乙方自带机械、工具必须符合有关规定并确保安全，必须有合格证，进场时必须在项目部办理登记手续，否则，一律不允出门，擅自携带出门按偷盗处理。

18、工地严禁使用碘钨灯及大功率电灯取暖、烤物，严禁使用自制的热水器或电炉烧水，违者每次罚款20xx元;班组要到统一安排的食堂就餐，不得在工地自开炉灶，更不得用工地上的材料生火做饭、取暖、烤物，违者按每次20xx元处以罚款。屡教不改者，除按本合同处罚金外，甲方另有权要求乙方无条件出场。

19、非工作时间、非实际工作现场、非工地上班以及无甲方勘证的安全事故，甲方不予负责。属于承包方违章指挥、违章作业所发生的事故全部由承包方自行负责。

20、乙方不得在工地斗殴吵架、聚众闹事，如有发生，不论责任，相关班组每次罚款50000元;不得盗窃公、私财物，违者罚款5000~50000元，严重者另移交司法机关追究刑事责任。

21、乙方不得雇佣或带18岁以下未成年人(童工)及超过55周岁的工作人员进场，如有违反，不论是否为自身责任、第三方责任或意外事故造成的安全事故，均由乙方承担全部责任及经济赔偿。

22、乙方所有人员应到公安机关办好暂住证等必备证件(费用自理)，有关部门检查年龄不合规定或无证的罚款，均由乙方自行承担，且乙方不得雇佣有传染病和高血压、心脏病、残疾等人员进场，违反者，一切后果由乙方自负。

23、未经工地负责人许可，任何班组不得留宿外来人员，擅自留宿外来人员，扣罚所在班组500元/次，发生意外事故，由乙方承担全部责任。

五、工期约定

1、总工期：满足以甲方下达的工程进度;

2、乙方于 年 月 日正式进场;

3、工期顺延条件：a:建设方材料不到位实际影响超过8小时;b:现场停水或停电超过8小

4、工长签字确认后作为工期顺延依据。

5、除甲方确认的工期顺延外，未按期完成桩基施工的，每拖延一天，罚款500元。

六、违约责任

1、停工待料或确因工程有重大设计变更，甲、乙双方就合同主要内容及时达成书面补充协议。

2、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此所造成的经济损失。

3、甲方分包的工程项目，乙方不得再行分包，如发现有此类情况，甲方可单方解除合同，工程款的结算按合同单价的70%结算，30%的余款作为造成甲方损失的赔偿金补偿给甲方。

5、乙方工人因工资发放或其它问题无理向有关部门投诉、告状，每发生一次对乙方罚款5000—50000元直至取消承包资格(甲方无故拖欠工资行为除外)。

6、因乙方问题，受到监理、业主、公司等上级部门批评的，甲方视情况对乙方罚200—20xx元罚款，并取消本合同所列乙方获取奖励资格或核减奖励金额。

7、甲方如不能按约支付工资，按《中华人民共和国合同法》论处。

8、过程施工中，如因乙方原因影响工程进度、质量、安全、文明施工，甲方超过2次以上约谈而乙方又无改进措施，无法满足甲方制定目标，甲方有权单方面解除合同或肢解乙方承包范围工作内容，乙方必须无条件服从，否则，将直接按乙方严重违约处理，甲方可直接要求乙方在限期内全部出场并拒付所发生的一切工资款，产生的一切后果由乙方负责。

八、其他约定

1、合同在履行期间双方发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、在合同履行过程中，甲、乙双方另行签订的补充合同或协议书，以及有关施工的各种文件资料与本合同具有同等法律效力。

3、合同条款履行完毕，乙方施工质量验收符合要求，工资款全部结算付清后，本合同自动终止。

4、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字、盖章后生效。

甲方签章： 乙方签章：

联系电话： 联系电话：

合同订立日期：

桩施工合同 篇11

发包方： (简称甲方)

承包方： (简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就江西省龙马建设工程有限公司承建的龙华世纪城A标桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，以便双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：龙华世纪城A标工程

2、工程地点：江西省上饶市凤凰大道南、槠溪北路东;

3、工程概述：约900根钻孔灌注桩 (以现场施工为准)

4、质量标准：优良

5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括钻孔灌注桩设备调遣安装、搬迁与拆卸及钻孔灌注桩的定位、放样、开挖表土、成孔、清孔、检孔，泥浆循环系统并造浆、泥浆池的维护、处理泥浆(包括蓄浆池摊销费用)、钢筋笼制作、安装、就位，导管安放、混凝土放料、布料及振捣成桩，砼试块制作、脱模、编号及早期养护工作以及所有辅助工作、人员、机具、材料、设备等;包含根据桩基施工内容及现场情况可合理推断出来的内容和为完成上述工作所需的所有工序内容。

6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。

二、双方职责：

(一)甲方责任：

1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。

2、负责提供二级配电箱和施工用水;提供钢筋笼制作场地与商品混凝土。

3、按乙方进度的要求及时提供规格、型号、质量符合设计要求的钢材和商品混凝土到施工现场指定位置。

4、协助乙方进行桩位的放线布点、确定桩位，提供坐标与高程;

5、提供钻渣、泥浆的排放场地(距施工现场不大于1Km);

6、提供乙方的食宿场地。

7、排除外界干扰，协调与当地的关系;

8、按合同约定拨付工程款，及时办理工程结算;及时组织已完工程的验收。

9、甲方负责工程施工的关键技术工作和施工组织协调对施工质量、安全、环境保护、文明施工进行控制、监督、检查和验收，但并不因此减轻或免除乙方的责任。负责施工中的测量放样、试验检验;统一安排技术资料的收集整理、办理交工验收，组织对乙方

(二)乙方责任：

1、合同签订后，应立即组织、配备精明强干人员进行编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审;并及时安排先进的机械设备进场(必须安排至少2台桩基)，确保在合同期内完成施工任务。

2、乙方所有施工人员必须服从甲方代表和工程技术人员的安排、指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。

3、先施工试桩、锚桩，待检测合格后，再进行工程桩施工。每根桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于1.0，小于1.2，超过1.2系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。

4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。

5、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。

6、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。

7、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生。乙方人员及设备在施工及进退场过程中所发生的安全事故由乙方自行承担相关责任和因此产生的一切费用。甲方不承担任何责任及费用。

8、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。不遵守宿舍管理制度每次罚款50元、发生吵架每次罚款1000元、发生吵架斗殴每次罚款20xx元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。以上罚款从乙方工程款中直接扣除。

9、乙方应对甲方的材料负责保管与合理使用，不得无故浪费材料及水、电资源，如无故浪费甲方有权对乙方进行经济处罚。

三、施工工期：

从接到甲方书面或短息通知起30天内完成合同约定的工作内容。如遇不可抗拒因素影响，工期顺延(不可抗力包括水电路不通、重大设计变更、障碍物、停水停电8小时以上)。

四、工程质量与验收：

1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于钻孔灌注桩施工的规范和标准，

2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。

3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。因乙方质量原因，而造成业主对甲方的处罚，责任及处罚费用由乙方全部承担。

4、如检测后，乙方施工的桩出现废桩、断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。并每根桩罚款20xx0元。

五、工程量与工程款支付：

(一)工程量：

1、钻孔灌注桩工程量按实际桩长，即以设计桩顶标高至桩底标高的长度;单价：直径1.2米以下的孔桩每米182.5元，直径大于等于1.2米的孔桩按方量计算180元/m3(严格控制施工图中桩底标高、超前钻数据不予计算);该工程钻孔灌注桩总造价约为人民币：壹佰肆拾万元整。

2、以上价格除混凝土及钢筋材料外，其他与生产生活相关的零星材料(如抽水设备、导管，漏斗，场内电缆，碘钨灯，铁丝，木材，螺丝、设备所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用)均由乙方负责。

3、本合同单价为综合包干单价，不再计取任何费用。

(二)工程款支付：

1、桩基础工程完工后3天内甲方支付伍拾万元人民币给乙方;

2、桩基础工程竣工检测验收合格后支付至实际价款的70%;

3、完成正负零验收合格后15天内支付余下的款项。

六、安全、文明生产责任.

1.乙方承担施工范围内的所有安全责任，必须遵循国家，交通部，建设单位以及甲方关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全防护措施，避免安全事故的发生。因乙方原因造成的安全事故由乙方承担一切相应的经济责任。

2.乙方应加强对本方施工人员的安全培训、教育、交底，加强施工现场的检查、隐患整改、管理制度及责任制的落实。在施工中，遇有动力设备，电力线路，地下光缆，管道，压力容器，易燃易爆等情况，必须采取有效防护措施，确保施工安全。

3. 进入施工现场的乙方作业人员必须佩戴安全帽。安全帽由甲方负责统一发放，完工后收回。安全帽如有遗失，按实赔付。如发现乙方施工人员在施工现场未佩戴安全帽。每次罚款50元，从乙方工程款中扣除。

4.乙方施工人员在应注意施工用电安全，如乙方施工人员违反用电相关的操作规章，造成的后果及损失由乙方自行负责。在项目部职工宿舍住宿乙方施工人员应注意生活用电安全，严禁使用大功率电器，严禁乱拉线路，造成后果一切由乙方负责。

5、乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。钻孔和灌注桩时，溢出的泥浆应引流至适当的地点处理，以防止污染环境或堵塞河道和交通。一旦因此造成的对环境的污染和破坏，其后果由乙方负责，并承担相应费用，其他有关方面执行甲方与业主签订的施工合同的相关条款。

6、乙方施工所需环保及安全、文明施工措施费已包含在劳务单价中，甲方不再另行支付。

七、违约责任

1、如果乙方进场的人员和设备不符合约定，影响了甲方总承包合同的履行，甲方有权解除合同，将乙方清理出场，另行组织施工队伍，由此造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方将工程转包给第三者的或在施工期间找理由、借口停工加价或拖延其工程量完成的时间，视为乙方违约，违约金为伍万元人民币。因乙方管理混乱，给甲方造成不良影响，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿因此给甲方造成的各种损失。

3、如有违约，造成损失，均由违约方承担。由于乙方原因工期延误，乙方须赔偿每天2万元人民币的损失，产生质量问题，按情节轻重进行罚款，限期整改。

八、纠纷处理

1、双方应严格履行合同。如擅自中断合同，影响工程进度，造成经济损失，责任方应负责并赔偿经济损失。

2、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应先通过友好协商。如因协商不能解决的，当事双方同意由工程所在地的仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。仲裁费及律师费等一切费用由败诉方承担。

九、其他

1、业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

2、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容，并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外，其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单)，对双方均无约束力。

3、本合同一式二份，双方各执一份，双方法人或委托代理人签字加盖公司章后生效。工程完工、费用结清后自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇12

甲方：

乙方：

由于人工挖孔桩属地下作业工程，为了确保工程质量、安全和工程施工顺利进行，明确双方权责，经甲、乙双方协商，订立以下合同条款：

一、班组承包内容及质量标准：

由乙方承包甲方桩基工程孔桩基人工挖孔桩的施工作业，包括挖孔、扩孔、护壁及制安护壁钢筋、抽水、安装木模、风镐、基岩及孤石爆破覆盖、防护、基岩及孤石爆破清渣、流泥及流砂处理、成孔验收后塌孔处理等各项挖孔桩小组所必须完成和作业内容。乙方应按照设计要求和施工管理人员的指导下严格施工，确保进度，质量合格以上。

二、安全施工

1、乙方进场前必须提供就业证、审检计划生育证、随身携带身份证，并按市政府及劳动局的规定办好暂住证、上岗证及有关证件，其费用由乙方自理，若由于乙方工人因未办理以上证件被有关部门罚款处理的，所罚款项由乙方负责并承担相应责任。

2、施工现场，乙方应严格按照施工安全操作管理规定入场施工，戴好安全帽，正确使用个人劳动防护用品及必要的保险措施，由甲方指定专人登记，每发现乙方一人未戴安全帽或赤脚、穿拖鞋者罚款金额50元，甲乙双方结帐时根据登记表累积金金额由甲方从乙方工资里扣除。

3、乙方必须严格按照安全操作规范的规定安全施工，服从现场管理人员的正确指挥，若由乙方违反安全操作规范及不听从现场管理人员的正确指挥，所引起的一切工伤事故，全部由乙方自负。

4、乙方因违反治安管理条例、法律包括色情、酗酒、赌博、打架争执等所引起的事端由乙方负责，甲方将对相关人员进行处理、罚款100元，并移送法办。乙方钱物自行保管，遗失被盗与甲方无关，发现乙方工人偷窃甲方工具、材料等物者，甲方按该物价的十倍对违反者进行罚款，并开除处分送交法办。

三、承包工期及工价

1、工期为日历天及止，单价按挖孔小组所挖桩孔的实际深度计算，每立方米挖土量为人民币包干，不得以任何借口进行追补。计算方式为圆柱形体积公式：设计上口内直径加平均150mm直护壁计算方量。

2、各班组工人必须对组内所挖的孔桩负责至终孔验收合格通过，若发生组内个别孔未完成，甲方有权不与乙方结算，包括乙方组内已完成的孔桩，均无权与甲方结算，甲方有权自行处理。

3、各班组工人每天必须对组内的孔桩每根桩至少开挖1米，不得无故停工，施工员每天检查，发现班组没有当天开挖的孔，甲方有权做任何处理，不与乙方做任何结算，且乙方必须无条件接受甲方的罚款(每天每人罚100元)。

4、工期顺延依据：中雨以上工期顺延，但班组长必须与施工员当日签证认可，否则不延，小雨天气不延。遇孤石需爆破作业的，班组长当日汇报给施工员、当日安排风钻、第二天安排爆破作业为正确工期，若其中有拖延工期，须顺延时必须与施工员当日办理签证，否则不算延期。

5、付款及结算办法：但必须有足够的进度，桩芯浇灌完成后借至总进度的50%，余款待验收后付清。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字后具法律效力。

甲方：桩基负责人(签字)：

乙方：挖孔桩小组(班组长签字)：

组员：

xx年x 月x 日

桩施工合同 篇13

甲方：

乙方： 身份证：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。

一、 工程概况

工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包

工程地点: 47#地块

二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。

三、承包范围及内容：

(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。

(二)相关内容

1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：

凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。

2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护

(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。

2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。

3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。

四、工期要求

1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。

2、甲方收取乙方信用保证金 元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。

五、质量标准

严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工，一次性验收合格。

六、合同价款及结算方式

1.合同单价:

人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。

工程量计算依据:

经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;

结算方式:

最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。

七、付款方式

本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。

八、双方职责与义务：

(一)甲方职责与义务：

1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;

2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;

3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;

4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。

(二)乙方职责与义务：

1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;

2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;

3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;

4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。

5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。

九、有关安全生产、文明施工：

1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。

(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。

(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。

(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。

2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。

3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。

4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。

5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。

6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。

7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。

10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。

11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。

12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。

十、民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。

十一、其他事宜：

本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。

本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

负责人:(签字) 负责人:(签字)

年 月 日

桩施工合同 篇14

甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

为保证泉州市海琪电脑软件有限公司宿舍楼工程(以下简称本工程)的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

第二条：乙方承包内容：

1、施工范围：施工图纸、围护设计范围内的全部桩基础工程。

2、施工内容：

一、前期准备工作：桩位的定位、泥浆池、清水池的挖设、一米以内的障碍物清除。

二、工程桩及试桩：桩基进出场、冲孔桩的成孔、护壁(混凝土有甲方提供，其他物品乙方自带)、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机械材料)、桩混凝土浇筑、泥浆外运、砍桩头等全部工作内容。

三、围护桩：桩基进出场、冲孔桩及水泥搅拌桩的成孔、护壁(混凝土有甲方提供，其他物品乙方自带)、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机械材料)、桩混凝土浇筑、泥浆外运等全部工作内容。

四、泥浆外运及倒浆场地由乙方自行解决。

五、整理冲孔、砼浇灌资料由乙方整理，交至甲方监理工程师签字。

第三条: 承包方式

1、本工程采用包机械及人工承包方式(含钢筋笼的加工制作、运输。场地的平整、场地内垃圾及成孔后的泥浆外运、定位测量等)。桩基工程甲方负责提供水源、电源，并承担水电费用;其他一切乙方自理。乙方提供现场原始技术资料并整理有序后交与甲方归档。

第四条：工期要求：

1、合同工期：合同天数：

2、实际开工日期以甲方书面通知为准，即开始计算工期。

3、工期顺延：

3.1甲方所提供的地质资料有差异时，工期予以顺延，以甲方书面签字确认为准;

3.2 遇有不可抗力，工期予以顺延，以甲方书面签字确认为准。

4.1非上述原因乙方不得拖延施工进度计划，如乙方出现拖延施工进度计划行为，甲方处以乙方每天1000元罚款，此款从结算款中扣除;

4.2乙方接到拆场通知后，必须在天内拆场完毕，否则，乙方承担一切责任及由此带来的一切经济损失。

5、暂停施工

5.1甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工;

5.2因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第五条：质量标准

1、工程质量标准：合格

2、乙方必须严格按照设计文件，部颁标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工;

3、因乙方原因工程质量达不到工程监理部门或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任及由此给甲方带来的一切经济损失。

第六条、安全要求：

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患。由于乙方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

3、如乙方人员在施工中及日常生活所发生的一切人身安全问题甲方概不负责，乙方承担由此带来的一切责任及经济损失。

第七条：合同价款

1、本合同价款采用合同。

1.1合同单价：工程成孔桩统一价格为。

1.2合同单价所包含的内容：临时场地平整、垃圾外运费、泥浆外运费、设备进场退场费、人工费、机械费、现场测量经费、部分材料费、上述施工内容产生的费用及其它不可预见的全部工作内容所发生的一切费用。

第八条：工程量计算及确认

1、工程量计算方式：本工程桩径按照设计图纸计算计量、桩顶上部(桩顶超过设计标高1米)，下部桩长甲方根据实际测量计算出桩长，数据由甲方书面通知乙方。

2、乙方应按合同条款约定的时间，向甲方提交已完工程量的报告。 甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

第九条：工程款支付

1、本工程完工后、验收合格后甲方支付乙方工程款总额的，余款(工程款总额的20%)在验收合格后一个月内付清。

第十条：违约责任

1、乙方在规定的工期内未能完成承包范围内的所有工作内容，超过天按每延误一天罚款1000 元。

2、因乙方原因工程质量达不到工程监理部门或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任并承担给甲方带来的一切损失;

3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方视情节有权对乙方处以罚款。

第十一条：工程完工验收及验收标准

1、工程完工后具备验收条件，乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整的资料及验收报告。

2、甲方收到验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、工程验收通过，乙方送交验收报告的日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后通过验收的，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

4、验收标准按照设计文件，部颁标准、相应技术规范标准、上级单位、业主、监理单位有关规定。

第十二条：竣工结算

1、工程完工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定进行完工结算。

2、甲方收到乙方提交的完工结算报告及结算资料后14天内进行审核及审计并上报上级主管审计部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。甲方经上级审计部门确认完工结算报告后按合同规定向乙方支付工程结算价款。

3、 工程完工验收报告经甲方认可后14天内，乙方未能向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成竣工结算不能正常进行或者工程竣工结算价款不能及时支付，由乙方承担全部责任;甲方不要求交付竣工结算报告及完整的结算资料，乙方承担保管竣工结算报告及完整的结算资料的全部责任。

4、甲方乙方对工程完工结算价款发生争议时，按本合同约定处理。 第十三条：甲、乙双方权利和责任：

(一)、甲方权利和责任：

1、负责现场道路通畅，负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底;

2、负责监督乙方施工质量及交工验收;

3、负责提供施工图纸一套，负责工程区域的划分、协调;

4、桩的砼方量由甲方负责;钢筋原材料由甲方负责提供。

5、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求;

6、负责召开每周生产例会，布置生产计划，书面出具乙方的施工任务单。

(二)、乙方权利和责任：

1、根据合同约定按期组织施工机械及施工人员进场;

2、乙方为了保证工期，必须投入的主要机械设备数量;其余机械设备配套配备或按甲方要求配备(以满足施工工期要求为准);

3、所有机械报验必须符合国家及福建省有关规定;

4、安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核;

5、负责施工人员的现场安全和技术交底;

6、负责混凝土试块的制作;

7、负责提供完整的冲孔、沉笼、灌注的原始技术资料施工人员必须持证上岗;

8、根据工程进度、工程量组织足够施工人员;

9、负责施工人员的食宿，并确保其安全;

10、 合理配备施工机械设备及人员，确保按施工计划进度完成任务;

11、 按规范要求组织施工，保证工程质量;

12、 复从甲方人员管理，听从甲方人员安排;

13、 爱护当地资源，保护好环境，遵纪守法;

第十四条：解决合同纠纷方式：

1、甲乙双方协商解决;

第十五条：其它事宜：

1、乙方在施工过程中服从甲方管理，按甲方要求规定处理与当地发生各类事务，与当地发生各类事务由乙方自行解决，甲方有权代扣相关款项并处理相关事宜。

2、如地质情况与甲方提供的地质情况发生变化，甲乙双方友好协商由于地质情况变化而产生施工难度费用。

3、 本合同一式二份，甲乙双方各一份。未尽事宜双方协商

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇15

承租方（甲方）： 出租方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照广珠铁路 标工程具体情况，经双方协商一致，签订本机械租赁合同，双方共同遵照执行。

1、合同主要内容

1.1 甲方租用乙方 钻孔桩 机械设备用于工程施工，施工内容包括钻孔桩工程施工。

1.2 租用的机械设备名称、规格、数量见附表一《机械租赁设备一览表》要求乙方的设备状况良好。

1.3 机械租赁时间： 年月日至 年月日。

2、机械租赁费单价

2.1机械租赁费单价按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的单价计算。其中台班单价已综合包括了机械设备台班作业所需的全部费用，单价不作任何调整。

2.2 租赁机械台班费的计价均按八小时为一台班计算，不足八小时按比例折合相应台班数。 2.3机械进出场费均由乙方承担

2.4机械施工所用油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，如果需甲方供应时，所用甲方供应材料以甲方采购价格供应乙方。

3、甲方责任

3.1 负责对本工程施工作业的质量、安全、技术、作业进度进行全方位管理、控制。 3.2 甲方应配备责任心强，熟悉技术和管理的机械领工员指挥调配乙方的机械设备。

3.3 甲方在乙方进场前必须对乙方按规定进行技术交底，确定该工程的安全、质量措施和工程技术标准。

3.4 依作业进度及时组织测量、检验和交桩，并提供相应的作业指导书、技术交底等技术资料。

3.5 负责作好施工组织和协调工作，确保施工顺利进行，减少误工、待窝工，降低机械使用成本。

3.7 对本工程的施工作业质量、安全、技术、作业进度进行全方面的管理控制。 3.8应严格按照安全操作规程指挥调配作业机械，杜绝违章作业。 3.9 按本合同约定及时办理机械租费结算手续。

4、乙方责任

4.1 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底、作业指导书、施工范围及验收标准进行施工。

4.2 乙方应按甲方要求的时间及时组织机械设备进场作业，并保证所出租的设备状态良好，满足施工作业要求。乙方应自觉接受甲方对施工作业质量、安全、进度的监督和管理，确保作业质量和进度。

4.3 乙方必须选派具备相应资质的机械操作人员操作、维修人员，机械操作、维修人员必须年满18岁，身体健康，胜任施工机械岗位工作，否则甲方有权要求乙方调换人员。4.4乙方应按国家和当地政府的有关规定，及时办理机械操作人员、维修人员和机械设备的相关手续，确保设备手续齐全，人员持证上岗。

4.5乙方必须保持施工作业人员及施工机械设备的相对稳定，保证机械设备的完好率，机械及操作人员调动更换时，必须经甲方同意。

4.6 乙方机械设备的进出场、燃油、水、电、配件、润滑油脂及维修费用均由乙方负责，维修期间乙方应保证施工任务的正常进行。所出租设备的保管工作由乙方全权负责，如发生设备或附件丢失由乙方自负。

4.7 按规定提报机械租赁费结算资料，办理结算和拨付。

4.8负责为机械操作人员、维修人员交纳国家及地方政府规定应缴纳的各种税费，并及时支付劳务人员费用。

4.9因乙方责任造成建设单位或地方政府对甲方的罚款或其他处罚，甲方将对乙方处以两倍以上的罚款或其他处罚，甲方完成的乙方作业范围内的工程，费用在乙方机械租赁费中扣除。

5、安全施工

5.1 在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。

5.2 乙方必须对参加施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员责任伤亡事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。

6、机械租赁费的结算

6.1 机械租赁费按照季、及末次分阶段计价，每季末前、年末按附表二《机械设备租赁费用单价汇总表》约定的台班单价和附表三《租赁机械设备完成台班数量签认表》经双方现场签认完成的机械台帐数量进行结算。

6.2 《机械设备租赁费用单价汇总表》和《租赁机械设备完成台班数量签认表》必须经甲乙双方确认，并加盖甲乙双方公章后方可作为机械租赁费结算依据。

6.3 机械租赁费按季、及末次结算和拨付，乙方在机械租赁费待甲方有关部门确认、审核和领导签批盖章后，作为甲方拨款的依据。

7、环境和文物保护

7.1 乙方应在施工作业中采取有效的防范措施，保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。 7.2 在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方。甲方在收到通知后应及时与建设单位及有关管理部门协商处理。 8 违约责任

8.1 甲方按合同要求应及时拨付机械租赁费。因甲方无故拖延拨付机械租赁费造成的工期、费用损失，由甲方承担。

8.2 乙方不能按合同规定的工期、质量、安全要求组织施工，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务。乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

8.3 因一方原因使合同无法履行，另一方有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工程进行盘点，并据此进行末次结算。 9争议解决

9.1 合同在履行过程中发生争议时双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成时，由双方约定的仲裁机构裁定或通过诉讼解决。 10 合同生效与终止

10.1 本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。 11 补充协议篇二：桩机租赁合同 设备租赁协议

承租方（甲方）广西建工集团第四建筑工程有限责任公司三亚迎宾路项目部 租赁方（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方自愿原则，就租赁钢板桩打桩机事宜经协商达成如下协议：

第一条：租赁设备期限 租赁开始时间为 年 月 日，结束时间为 年 月日。若租赁期限已满，为保证工程顺利施工，甲方要求延长租赁期限，应在租赁期限之前至少 天以书面形式通知乙方，乙方接到通知后，应同意延长租赁期限，租赁费按承租费用的月均算。

第二条：租赁设备租金及相关费用

1、 本协议租金实行月支付制，月租金（大写）柒万伍仟元（小写75000），租金支付方式为（现金），月底结帐；

2、 桩机进出场费由方负责；

3、 桩机维修费用由方负责。

第三条：误工及处理办法

施工工期如因甲方或是不可抗拒原因（天气、征地）而耽误工期，所造成的工期损失由甲方承担；如机械需要修理或保养，所耽误的工期则自动从当月扣除。

第四条：司机事宜

1、 甲方为乙方桩机司机提供住宿，其他由乙方自行解决；

2、 文明、安全施工，如发生人身伤亡、机械损坏，乙方自负责任并承担相关费用。

第五条：协议的解除

1、 本协议期限满后；

2、 本协议有效期内双方达成终止协议；

3、 本协议任何一方因地震、风暴等不可抗拒原因丧失继续履行本协议的能力；

4、 乙方将设备擅自转租、转让、转借给第三人，甲方有权终止协议。 第六条：违约责任

1、 乙方未按约定提供设备致使甲方不能正常施工的，应减收相应租金；甲方有权要求 乙方继续履行或解除协议，并赔偿相应的损失。如甲方相应的损失无法得到赔偿的，乙方应承担赔偿责任；

2、 本协议任一方均应按本合同的约定履行租金的权利及义务，任何一方违反本协议条 款造成另一方的损失，需由违约方赔偿损失。

第七条：争议解决方法

协议履行中发生的争议，由双方协商或报三亚市人民政府有关部门解决。

第八条：附则

本协议一式两份，甲乙双方各一份，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方（签字）：乙方（签字）：年月日 年月日

桩施工合同 篇16

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：伊川科技产业园创业大厦。

1.2 工程地点;洛栾快速通道西伊川科技产业园展厅北。

1.3 承包范围及内容：泥浆护壁钻孔灌注桩的全部工序。

1.4 承包方式：本工程采用“包工、包料、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条 合同工期

2.1 乙方接甲方进场通知后 当 日内做好施工现场准备工作。

2.2 合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，共 个日历天。

2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的 5% 计算，按天累计。

2.4遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行)：

a.因不可抗力的影响;

b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;

c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

d.业主原因的工期调整。

2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

2.6 发生不可抗力的费用承担：

2.6.1 人员伤亡由乙方负责，并承担费用;

2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;

2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用，乙方无条件承担。

第三条 工程质量

3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、

3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 质量修复的全部费用 。

3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

第四条 合同造价

4.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是河南富舂建设工程有限公司于业主洛阳豪晟科技产业园有限公司签订的主合同。工程量按实际结算。

4.2 本合同总价： 实际结算。

4.3 工程量及综合单价：实际结算。

4.3.1 工程量暂定为：实际结算。

4.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则:

钻孔灌注桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。。

4.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。

4.3.4 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工挖桩孔、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下砼、桩垂直度及桩顶标高的控制、废泥浆的装卸外运清理堆置、填桩孔、 凿桩、资料、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因孔壁坍落采取的应急措施费和多用砼费用、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、文明施工、治安交通市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。

4.4 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

第五条 材料供应

5.1 工程所用的主要材料原则上均由乙方供应。

第六条 甲方驻工地代表

6.1 甲方委派 同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。

6.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。

6.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，继任者必须继续承担前任应负的责任。

第七条 乙方驻工地代表

7.1 乙方委派 同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方为有效，并视其为乙方意见的有效表达。

7.2 乙方代表或乙方代表委派人员易人，乙方应提前七天书面通知甲方，但需甲方认可，继任者必须继续承担前任应负的责任。

第八条 甲方责任

8.1 负责现场的“三通一平”工作。。

8.2 在开工前7天负责向乙方提供桩位施工图 壹 套，并负责向乙方提供工程地质水文资料及地下管线图及其他相应的资料。

8.3 提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

8.4 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

8.5 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

8.6 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。

8.7 在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。

8.8 在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点，经监理复核后，以书面形式进行现场交验。

8.9 在施工期间提供乙方施工用电源、水源，在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。提供现场现有设备、住房。配套费乙方支付甲方总价的2%。

8.10 尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场办公生活方便，如工地无现有的生产和生活设施，乙方自行解决。

8.11 负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

第九条 乙方责任

9.1 工程开工前，应向甲方报送施工组织设计、施工方案、详细的施工进度划及其他施工文件包括经甲方同意的动火、电焊、气焊、危险品设置的批复文件。

9.2 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

9.3 乙方材料运到工地后，乙方及时办理报验手续，甲方、乙方在进料过程中发现有质量问题应及时以书面形式通知甲方、监理进行处理，否则由此引起的质量事故均由乙方负责。

9.4 乙方负责桩机作业场地的处理至符合桩机作业标准。

9.5 由于地下障碍物造成不能正常施工，乙方应以书面形式通知甲方，并同时提出处理方案，甲方收到通知和处理方案后24小时内给予回复，以保证施工正常进行。

9.6 乙方严格按照技术操作规程进行施工，确保工程质量。施工中发现异常情况应及时报告甲方,严禁擅自处理。乙方在施工时由于非他人原因造成的桩断裂等

9.7 乙方在施工时对危险区域应设立警戒线，确保第三者的安全。

9.8 乙方必须根据甲方的进度计划要求确保桩机的数量，并保证根据现场进度要求随时增加机械数量，但并不因此增加费用。

9.9 乙方在施工过程中，必须及时向甲方提供完整的原始记录，桩位测量报告，施工中发生的异常现象等书面报告。

9.10 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

9.11 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

9.12 认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。

9.13 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》用电规范及文明工地要求。

9.14 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

9.15 乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。

9.16 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。

9.17 因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措施，减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时报业主并经业主同意后给予补偿。

9.18 乙方队伍进场后必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项目部，乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责。在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件，发生意外，一切责任由乙方负责。如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。

9.19 乙方用工必须遵守国家有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。

9.20 乙方施工人员必须持有如下证件：

a.身份证。

b.上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。

c.工作单位记录卡。

d.健康证明。

e.就业证。

f.暂住证。

若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。

9.21乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬;对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员包括农民工工资发放情况每月须定时上报。

9.22 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备煤火炉 电暖气等取暖设备、工人须配备必须的劳动防护用品(如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等)。

9.23乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的，乙方同意该费用在甲方支付工程款中扣除。

9.24 乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元;同时，乙方应在3天内用甲方代表批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

① 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等;

② 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者;

③ 违反甲方工地现场管理规定者;

④ 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证);

⑤ 与乙方进场人员花名册不符者;

⑥ 与本工程施工无关的人员。

9.25 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位合同总造价的1—5%直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9.26 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。

9.27发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在2天内将详细书面情况上报给甲方。

9.28 在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。

9.29 乙方必须贯彻国家的有关文件规定，对职工加强安全知识教育，配备专职安全员执行和遵守甲方的一切有关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。

9.30 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

9.31 乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报各种施工方案、技术措施、作业指导书、工程月报、工程周报、施工进度报表、工程资料及与本工程有关的其它资料。

9.32 乙方须按有关规范和规定做好材料报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验

9.33 乙方须在质监站竣工验收前将所做工程部位作一次全面清理并达到验收标准。

第十条 付款及结算方法

10.1 本工程无预付款。

10.2 付款方式： 同主合同条款、甲方代扣税金及总价1%管理费 。

10.3 乙方应按实际完成工作量上报甲方，经甲方及监理核准认可、且经业主认定工作量。

10.4 工程竣工验收通过后的 14 天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，经审定后，正式办理工程竣工结算手续。

10.5 工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后，甲方经业主同意后按主合同付款。

10.6 在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。

第十一条 图纸

11.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 壹 套(已包括竣工图在内)。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

11.2 乙方在工程竣工后14天内向甲方提供完整的竣工图 壹 套。

第十二条 隐蔽验收、中间验收、竣工验收

12.1工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收条件，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方代表参加.通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。如工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。 12.2工程完工后，乙方应尽快做好竣工验收的一切准备工作，包括向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式 3 份，其中原件 3 份，复印件 1 份，按本工程所在地、区域所管辖的质监站有关规定进行编制，并需符合洛阳市档案管理部门的要求。

12.3 甲方代表在收到乙方送交完整的竣工资料和竣工验收报告后及时组织业主、监理进行验收，并给予乙方批复或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由于自身原因造成的修改费用，工期不顺延。

12.4 竣工日期为乙方完成所有施工并经甲方、业主、监理验收通过签字的日期，需整改后才能达到要求的，应为乙方整改后再次提请甲方验收并经甲方、业主、监理签字验收通过的日期。

第十三条 工程保修

13.1 保修期限：乙方对本工程质量保修期限为设计合理使用年限，保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起。

13.2 在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，乙方在接到报修通知后48小时内落实维修工作并维修完毕。

13.3 乙方对工程有永久维修的责任。

第十四条 违约责任

14.1 乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方面终止合同，由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

14.2 工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。

14.3 工期延误或施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方的经济损失。

14.4 由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算按本合同第二条执行。同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担赔偿责任。

14.5 乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

14.6 乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。

14.7 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十五条 总承包合同终止

15.1 如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止，则甲方应在此后的任何时间以书面形式通知分包方立即终止本分包合同的雇佣关系，分包方必须无条件接受。此时，分包方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。

第十六条 其它条款

16.1 安全生产协议书》、《治安防火协议书》、《工程建设项目廉政责任书》作为本合同的附件，另行签订。

16.2 本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

16.4 本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

16.5 本合同一式 份，双方各执正本 份，副本 份。

合同签订单位：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇17

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，甲方同意将其承建的___市___工业园区___科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程分包给乙方承包施工，为明确甲乙双方在施工过程中的责任和权利，特制订本合同，供双方共同遵守执行：

一、工程名称：___市___工业园区___科技园8#厂房工程的桩基础工程的静压预应力混凝土管桩工程。

二、工程地点：___市___工业园区内。

三、工程内容和范围：

按甲方提供的___市___工业园区___科技园s#厂房]=程的桩基础的静压预应力混凝土管桩工程进行包工施工作业。如超出该工程要求的工程量或甲方要求更改，增减的工程量，均按实际工程量相应增减结算。按设计图要求共153根桩，有效桩长初定为15-20米，单桩竖向承载特征值QUK2600KFI,静压桩施工终压力承载值qqK4600Kpa.设计要求管桩采用①500___IOOA型号的管桩。

四、质量标准：按国家现行验收标准达到合格等级。

五、承包形式：乙方采用包工包料的形式承包本桩基础工程的静力ht任务【乙方包工包料、包施工机械殁人工、包放线放点、包成桩焊接及成4rSI。包做资料、不包普通桩尖及设计要求的桩底封混凝土在内、不包施工用电和生活用电用水、不包税金及管理费】。

六、计算工程量方式及单价：静力压管桩的有效工程量的确认：

1.以施工现场的原地面标高到桩尖底的深度为计算有效桩的依据，单价按180元/米计算。

2.静压桩机的机械进退场费为20000元/台/次

3.在施工过程中若需要桩尖时，桩尖另计，价格双方另议并以l程联系单的方式签证确认。

4.本项目工程所有税金及管理费、施工用水用电费用由甲方负责缴纳。

5.上述所有数据以甲乙双方现场施工管理员及监理人员签证的施工记录为依据。

七、工程款使用和支付办法：

1、乙方机械进场并安装调试完毕后，并进行试桩时，甲方应把机械进退场款一次性付清给乙方。

2、本工程甲方在乙方机械进场安装调试完毕并试桩后，甲方同意先预付人民币共拾万元整给乙方作为前期购买管桩(因目前管桩市场不断升价)材料的预付款，其余部分直到乙方全部施打完成本工程桩基础时，甲方在三天内应一次性支付乙方所完成的工程总量的工程款(扣减已预付部分后)给乙方，逾期则按所欠总额的3%计付月利息给乙方，直到付清上述欠款为止。

3、本工程甲方支付给乙方的工程款请转入如下帐户：

开户行：广

户名：

卡号：

九、工程工期要求和工期奖罚：

(1)、由乙方放桩位，甲方和监理进行复核，并三方签证确认。

(2)、若甲方在不具备施工条件的情况下催促乙方机械进场，导致乙方无法正常施工柞业，每停工一天甲方要补偿乙方机械误工费及工作人员生活费1000元整。如果乙方进场开工以后，若甲方不按时或按合同约定支付管桩材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管线施工、图纸更改等原因)未能按合同协议中规定提供给乙方施工，导致停工的工期顺延。若因不及时或按合同约定支付管桩材料款及甲方原因而造成停工超过两天以上时，第三天起甲方补助给乙方每天停机费1000元。若甲方不积极处理的，乙方有权要求甲方即时结算付清所欠的各种款项并退场，若需乙方再进场施工，机械进场费另计。

(3)、工期从实际开工之H算起总日历数____一天，起始日期以监理人发出的开工令为准。如遇雨天、停电和不可抗力因素影响，停工超过四小时，按日计数，工期顺延。

(4)、乙方必须在规定时间内完成本合同工作量。

十、甲乙双方责任：

(一)、甲方：

(1)办妥施工前的准备工作(包括施工场地三通一平)，甲方施工前要对乙方做好技术、质量、安全交底工作，施工中指派的各职能人员包括监理到场进行监督(包括签证)。即乙方桩机进场前，甲方应先做好三通一乎和施工前的准备工作，主要为：接通水、电源(提供功率为180千瓦的电源点)、运输道路及场地平整、办理报建、临时占用道路、四周危房的拆迁、施工现场防护工作、噪音报建等手续。同时在桩机进场施工前，甲方应准备好汩红板或粗砂给乙方用于盖桩孔用。甲乙双方有责任对四周房屋进行桩前检查，并作出施工许可的评估，若需加固搭设顶架及完成维修等均由甲方负责。施工期间甲乙双方密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立即停止施工，并由甲方负责处理清楚--切工作并做好排险措施后，己方再重新开工作业。若施工场地过软或烂，造成沉机及施王道路无法运输材料进场时，甲方应积极调运砖渣来铺垫场地及道路，以确保施工的顺利进行。

(2)、若乙方出现施工效率低，无法达到与甲方签订的进度要求、安全要求和质量要求;既不执行甲方的规章制度，又不听从指挥;在施工过程中机械数量不足;因乙方原因造成半停工甚至停工现象超过十天以上等情况，甲方有权停止其施工。

(3)、按合同约定支付管桩材料款。

(4)、本地块属于甲方所有，在机械进场时甲方应将本施工场地内的所有电线，电缆、光缆、水管等地下埋设物标志清楚或迁移施工场地，否则在静压及引孔的施工过程中遇到电线、电缆、光缆、水管等被破坏由甲方负责。

(二)、乙方：

(1)、对包工的桩基础工程的相关工期、质量、安全等责任口

(2)、负责按规定要求组织工程施工人员包括工程管理人员，进行施工放线，并配合甲方指派的管理人员开展工作。乙方应负责向劳动部门及工程牵涉到的相关部门办理有关手续及缴交应由乙方负责的相关费用，特别是劳务手续和保险费用，负责施工金过程的人力组织工作。

(3)、乙方应为甲方收集和整理本工程所施工的技术资料及施工的原始记录。

(4)、建立合格的财务账目，有合法的报销凭证。

(5)、严格彻实执行工程施工操作规程和施工规范，确保工程质量和安全生产，按各项施工管理条例和规范组织施工。

(6)、乙方自行解决职工的日常生活设施和负责职工的管理乙方是本工程在建施工期间的`治安负责人。

(7)、为了维护甲方的利益和社会信誉，乙方必须严格按照安全规范施工，做好安全教育和防范措施，确保安全施工。

十一、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原则，共同协商解决或采取合法方式解决。

十二、本合同一武两份，甲方双方各执一份，本合同从双方签字盖章之日起立即生效;在本工程压桩作业工程完工验收合格交付甲方平方向乙方支付工程款完毕后自行失效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

签字日期：签字日期：

桩施工合同 篇18

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

兹因甲方承建的 桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。

一、 承包范围：

1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。

2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。

3、承包方式：包清工。

二、 双方职责和义务：

甲方工作：

1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。

2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满

足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。

3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。

4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。如：黄泥，锯末等。

5、按合同约定及时支付工程款给乙方。

乙方工作：

1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。

2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。

3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到“瓯江杯优质桩基”要求。

4、乙方需对现场工人进行安全教育，特殊工种需持证上岗。

5、乙方必须按照安全规范操作，确保安全施工，如有安全事故发生，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。

6、场内泥浆必须排放到甲方指定的废浆池内，场地及时清理，孔口及时回填，做到文明施工，负责护筒废渣、泥浆分池废渣清运至施工现场指定位置。

7、及时整理工程资料并上报。工程完工后提供符合温州市城建档案管要求的竣工验收资料一式四份。

8、建立桩施工现场项目经理责任责任制，乙方指派 为该项目工程负责人，配备施工员2人，放样员1人，资料员1人，电工1人，对施工全过程进行管理，负责施工现场的安全生产、文明施工管理，每日报工程进度，每月

9、试块制作，钢筋试样焊接,原材料送检准备。

10、根据施工总进度计划需要，乙方提供15台机机械钻机和满足进度所需简易钻机和搅拌桩机等所有机具设备，保证钻孔桩进场顺利开工。

11、乙方必须认真施工，听从甲方、监理、建设单位指挥，如施工过程中发现问题，及时通知甲方管理人员及监理单位。严禁出现顶撞甲方、监理、建设单位管理人员现象。

12、协助甲方进行桩基动测及验收，负责桩位验收时桩头放线。

13、保持场内整洁通畅，施工完毕时地面标高与进场时标高相符。

三、 工程期限

1、开工日期以第一根工程桩开始计算，双方确定工期为90个日历天。每延迟一天，甲方罚乙方元/天。

2、若因地下障碍物、停水、停电等非乙方原因等引起的停工，由甲方签证认可工期相应顺延。

四、 价格及付款方式

1、成桩包清工单价：钻孔灌注桩：元/m3(大写：壹佰叁拾元每立方米)。工程量计算方法：(按有效桩长+松散层高度)*桩身截面积计算。((不计充盈系数)松散层高度按1.2米计算。

2、单根桩砼灌注量不得超过充盈充数1.15，非地质原因超出部分由乙方负责，在施工过程中泥浆比重一般控制在1.2~1.3之间。

3

/ m3(大写：元每立方米)。工程量计算方法：(按有效桩长+空钻部份)*桩身截面积计算，空钻部份高度按空钻深度50%计算。

4、付款方式：每月25日上报工程量，下月初付工程量的70%工程款;桩完成或退场时付总价的80%，桩位验收、动测合格、资料齐全、桩基验收合格后再付10%，余下10%待±0.00施工完毕，无质量和安全问题后一次性付清余额(乙方交工资表50%，发票50%，及时递交)

五、 质量等级验收标准：

严格按照《GB50202-20xx》第5、6条标准及《20xx浙江G23》验收桩基动测结果符合合格标准，如由乙方原因造成桩基施工质量不合格，所发生的所有损失均由乙方承担。商品砼质量不合格引起试块不合格引起的费用由砼厂家负责，与乙方无关，如因试块制作原因引起试块不合格，责任由乙方负责。如因挖机开挖碰坏桩身及因原材料等其他非乙方原因而引起的质量问题，乙方概不负责。

六、 安全事项：

1、乙方组织员工接受甲方必要的安全教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳保用品的使用，加强员工的自我保护意识。

2、乙方必须要求特殊工种按规定持证上岗，保证安全生产。

3、乙方必须保证员工自身安全，由于乙方原因的，乙方应负全部责任。

七、 其他拟订事项

1、乙方在施工过程中如违反安全生产、文明施工规定，则按甲方规定向乙方处罚，桩基施工中的安全责任由乙方自负。

2、打桩人员进入现场必须办理暂住证、务工证等，办证费用乙方负责。

3、乙方要负责严格控制加灌部分的高度，开挖后桩头高度超过设计桩顶标高2.5米以上，甲方向乙方按实际损失赔偿。

4、泥浆应及时排放，因甲方原因致使停工、误工等不能正常施工的损失费用， 应按实际费用补助乙方，工期延误。

5、双方配合共同搞好现场质量，安全、文明、卫生工作，并无条件服从有关监督人员的监督。

八、 本协议未尽事宜，双方另行协商解决，如无法解决，交当地仲裁机构协调，协议自签定之日起生效，完工款项结清后失效。本协议正本一式四份，双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇19

甲方(发包人)：

乙方(承包人)：

甲方位于 挡土墙人工挖孔桩基工程，经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工，并订立合同条款如下：

一、承包范围

平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩，按图施工，桩径含护壁在内1500mm，深度至甲方认可内所需的`一切施工过程用工和需施工机械，其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况，都以每米按290元计算，甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同，如乙方再次无理要求甲方加价或罢工，甲方有权把承包权收回并拒付工程款。

二、施工机械及用具

本工地挖孔桩所需的机械设备，风压机、电机等全部由乙方负责提供。

三、承包价格及付款方式

本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米，1500mm每米按290元计算，包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天，其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。

四、工期及安全

本工程初定于20xx年8月9日正式开工，乙方必须严格按照国家施工操作规程办事，作好安全生产的防范措施，用电要有严格的漏电保护措施，井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任，与甲方毫不相干。

五、质量要求

挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内，钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求，分层振捣密实，如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。

六、其它条款

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，任何一方不得违约，空口无凭立字为据。双方按图施工，未尽事宜，双方协商处理。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

电话：_______________________ 电话：___________________________

传真：_______________________ 传真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

桩施工合同 篇20

甲方：

乙方：

依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的桩基施工事项双方进行友好协商，达成一致，订立本合同。

一、 工程概况：

1、

2、

3、 工程名称：康嘉御景B区 工程地点：莆田城厢龙桥

工程数量：共计约40 根冲孔桩，其中桩口径为（Φ800），设计桩长约30～35米。

二、 承包方式：包工不包料

三、 工程价款的计算：

1、 工程量从孔口标高到孔底标高按实际深度结算。单价为综合土层每立方米贰佰陆拾元。（不含任何税收、不含施工管理费）工程量以甲方签证为准。

2、……

3、 水电费用均由甲方负责。

如遇地下管道等不明障碍物，由甲方负责处理各承担费用。 按工程进度总价款的80%拔付，每完成20孔付一次进度款。 全部完成后，甲方按所完成工程额的80%拔付，余额待基础分部验收付款以现金支付，乙方出具收款收据。

四、 工程款拔付：

合格后10天内一次性付清。

五、 工作内容：

桩基机械进出场冲钻孔，施工放样，钢筋笼制安，商品砼桩基成孔，泥浆外运，施工内业资料。

六、 施工依据：

乙方根据甲方提供的施工图、图纸会审记录和桩基础施工规范进行施工，如有图纸更改，甲方应提供更改通知书和更改图纸。

七、 合同工期：

合同工期为日历

天，工期自确定试打桩第二天算起，如果乙方遇到下列情况应顺延工期：

1、停水、停电、风雨天；

2、孤石和障碍物；

3、不可抗遇的自然灾害；

4、甲方原因引起的停工；

5、不及时拨付工程款。

八、 工程质量：

按现行国家颁布的桩基工程施工及验收标准验收，达到合格。

九、 双方责任：

1、 甲方职责：

①负责工地三通一平，送水、电接点至场地边缘（其中由甲方负责一级配电箱，之外均由乙方按规定配备），提供施工图、地质报告各一份。 ②及时将乙方施工所需的工程材料成批报检合格后，送至乙方使用，并做好有关检测工作。

③办好一切施工手续，若因甲方手续不健全或其它原因造成误工、停工，不及时拨付工程款，乙方有权停工，停工超过5天后，甲方应付每台机械台班费每天300元。

④负责施工原材料送检，砼试块制作送检，桩基检测。

2、 乙方职责：

① 按照施工图认真保质、保工期施工。服从甲方和监理现场施工管理和监督。

② 如因乙方原因造成出现Ⅲ类桩或不合格桩，一切返工费用（含材料费）及由此引起甲方拖延工期的损失均由乙方负责。

③ 必须严格遵守安全生产规章制度，施工安全事故责任由乙方自行承担。 ④ 若乙方无故拖延工期，每天罚款人民币300元整，拖延超过10天，甲方有权另行选择班组，由乙方负责由此引起的经济损失。 ⑤ 泥浆外运包含弃浆场所和道路运输自行解决。 ⑥ 乙方须配合甲方B区工程锤击桩后的所有补桩。

十、 其它约定：

履行本合同发生争议时，双方应协商解决，如无法解决，请当地有关主管部门协商解决。 

十一、驻工地代表：

甲方： （负责协调施工现场各方关系，确认和签证工程量及工程款结算）

乙方：

（负责现场施工全过程管理，办理工程量和工程款结算、领款及相关工作）。

十二、附则：

1、

2、

甲方： 乙方：

签订日期：

本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜需修改或补充，本合同自签订之后起生效，工程验收完毕，工程款付清，本合同自以双方协商一致后，签订补充协议与原合同具有同等效力。

行失效。

桩施工合同 篇21

甲 方：

乙 方：

根据国家有关劳务合同的有关法律，法规及相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则，双方就冲孔灌注桩劳务施工作业合作事项协商一致，签订本劳务分包合同，供双方共同遵照执行。

一、 工程名称：四川省泸县临港经济园区配套居住区一期项目

二、 工程地点：四川省泸县新路

三、工程承包内容：机械进出场及设备安装，机械注孔至甲方设计的有效深，协助安装钢筋笼，所有机械设备及辅材料，清洗孔桩至达到砼浇筑标准，桩芯砼浇灌。

四、工程承包方式:人工及机械劳务分包。

五、工程工期：按照甲方要求的合理工期完成承包的所有任务。甲方通知乙方进场后，乙方必须在两天之内进场进行施工。如遇不可抗拒的自然因素，工期顺延。

六、工程质量要求：必须严格按照相关规范及设计施工。(备注：因本桩芯砼为自拌砼，乙方在浇筑桩芯砼时若出现堵管现象，由此造成的断桩，则乙方不对此负责)。

七、 工程计价：

1， 冲孔灌注按实际完成工程量进行按实收方。

2， 直径800至1000的桩按200/m元计价。

3， 人工挖孔部分不予计价，浇筑人工挖孔部分的砼按10/m元计价。

4， 超出直径1000(不包含直径1000)的桩统一按230/m元计价。

八、 工程款的拨付及结算方式：施工进度每月按乙方完成工程量进度的60%支付进度款给乙方，工程完工办理结算后，剩余工程款在桩基检验合格后一个月内一次性付清给乙方。

九、 甲方责任：主要角点的测量、桩点定位放线、现场交验所有轴线、三通一平，提供一台挖机供乙方挪设备、定位使用。

十、 乙方责任：乙方按甲方进度要求自行组织机械设备和人员并分发所有工程款，不得酒后上岗、打架闹事，否则发现一次处罚500至20xx元不等的罚款：在施工过程中，严格按照图纸和甲方各项交底要求和规范精心施工。施工期间，乙方应听从甲方管理员的合理安排，若不服从，则甲方有权对乙方进行惩罚，情节严重的可采取经济处罚;如果乙方不按合同约束，随意罢工，甲方有权清退乙方退场，不予结算且不支付工程款。

十一、 安全责任

1、 遵守工程建设安全有关规定，严格按照安全生产标准组织施工。

2、 安全生产，杜绝一切安全隐患，在施工过程中，乙方违规操作出现的安全事故由乙方自行负责。

3、 施工过程中，按规范操作时出现安全事故的，费用单次在20xx元以内的由乙方承担，单次超出20xx元以外的，甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。

4、 乙方为每位进场的工人购买最少100元的意外保险。

十二、其他事宜：

本合同未尽事宜，可由双方当事人协商解决。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各自一份，双方签字后生效，具有同等法律效力。工程完工结清尾款后自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

桩施工合同 篇22

发包单位：(以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

双方责任范围，分工协作，经双方协商一致，依法订立本合同，以便共同遵守。

第一条：工程名称及地点

1.1、工程名称：“沙河锦庭”项目旋挖桩工程施工工程

1.2、工程地点：成都市跳蹬河北路

第二条：工程内容

按甲方提供的设计图纸设计施工，包括护壁桩定位放线、旋挖机械成孔、护壁桩钢筋绑扎、护壁桩砼浇筑、冠梁钢筋绑扎、冠梁模板安拆及冠梁砼浇筑，机械进出场费及车辆进出场冲洗人工费。

第三条：施工组织设计及工期

3.1、乙方按甲方提供的施工图纸施工。

3.2、工期：本工程日至年月天

3.3、由于甲方原因、不可抗力(战争、地震等自然灾害)和非乙方原因造成停工累积超过8小时，经甲方代表共同确认，工期顺延。

第四条：承包方式

4.1、承包方式：本工程采用包工不包材料、包工期的方法，即施工用材料由甲方提供，现场组织实施全部由乙方承担。

4.2、工程价格：

旋挖桩施工：260元/m，工程量按实结算(空桩不计量)。

4.3、由乙方编制并经甲方现场代表共同确认的工作量作为核算合同造价的依据。

第五条：工程价款支付

5.1、合同签订，按甲方通知时间进场开始施工，旋挖护壁桩及冠梁施工完成并验收合格后，2个月内甲方支付乙方工程总款的 50 %，本基坑工程全部竣工后甲方在 叁 个月内支付乙方工程余款的80%;本基坑工程全部上交竣工资料决算后叁个月内支付乙方100%的工程余款。(乙方需向甲方提供正式发票)

第六条：甲方的责任及权利

6.1、甲方有权对乙方施工过程进行监督，如乙方未按设计图纸施工，甲方有权责令乙方改正、停工直至退场。

6.2、甲方负责现场 “三通一平”工作。

6.3、施工用水由发包人承担。

6.4、工程款按合同及时支付。

6.5、甲方负责基坑控制点位的测放。

6.6、甲方负责向乙方提供工程地质报告书、基坑支护全套设计施工图。

第七条：乙方的责任

7.1自行解决专业施工所必须的机具设备及配套的材料等并承担费用;

7.2严格按照施工图纸要求和国家现行验收规范及质量标准组织施工，保证质量。

7.3协助甲方做好原始记录和相关资料。

7.4施工中如达不到质量要求造成的所有损失由乙方承担，超挖所造成的损失由乙方自行承担。

7.5对本方人员进行安全教育，做到文明施工，安全生产并承担费用。

7.6给本方所有施工人员办暂住证和出入证并承担费用。负责给乙方所有施工人员购买国家法律规定应购买的保险并承担费用。负责给乙方所有施工人员提供劳保用具和安全保护设施并承担费用。

7.7若因乙方施工发生的安全质量事故，由乙方承担一切经济、法律责任。

7.8乙方负责施工现场饮用水的供应和防暑降温物品的发放并承担费用。

7.9乙方派为乙方代表。乙方代表须长住现场进行现场管理工作，乙方代表须在得到甲方口头或书面通知60分钟内到达甲方办公室，迟到一次罚款200.00元，缺席一次罚款20xx.00元。

7.10 乙方入场前应与甲方签订安全责任书，提供入场人员的花名册及身份证编号，注明工种、有无工伤保险等情况。

7.11 机械工种或特殊工种应有操作证，并提供复印件给甲方备存。

7.12 乙方应向甲方提供机械操作规程和入场机械的规格、型号、数量等。

7.13 乙方配合甲方现场基坑支护施工使用零星机械并不计费用。

第八条：违约责任

8.1、如果乙方不按甲方提供的图纸施工进行施工，甲方有权终止合同并通知乙方撤场，因此造成的经济损失均由乙方负担;甲方还将追究因此而造成的间接经济损失。

8.2、甲乙双方任何一方因自身的原因违约给对方造成的损失均由责任方承担，并按损失程度在经济上给予对方相应的补偿。

第九条：其它

9.1、合同生效与终止：本合同自签字之日起生效，至工程竣工合格工程款结算完毕后终止。

9.2、合同分数：正本2份，副本4份，双方各执3份。

9.3、本合同如有未尽事宜，双方友好协商或签订补充合同。如发生争议，按合同法有关规定进行调解、仲裁。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年月日：

桩施工合同 篇23

甲方： 乙方：

经甲乙双方共同协商一致，现甲方将北海市第三中学临时风雨长廊的人工挖孔桩工程分包给乙方施工，根据现场条件及规定，本着平等、自愿互利的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包工不包料。

4、承包范围：共18根桩，桩径为Φ1200、1500、1800。

5、施工工期约30天。

二、甲方责任：

1、负责桩位的放线定点。

2、负责挖孔桩所用的材料运至施工现场，桩芯商品砼泵送到桩口。

3、提供工人的临时宿舍，施工中的水电、铁线、焊条、斗车。

4、负责吊车吊桩的钢筋笼并承担费用。

三、乙方责任：

1、按甲方提供的桩基础设计图纸进行施工。

2、负责挖孔桩成孔，护壁砼，钢筋笼制作安装，桩芯砼灌注。

3、负责所需的施工设备，如钢模板、空压机、水泵、焊机、摇架、铲、桶等。

4、负责工人的保险费用（甲方先出钱买，每人100元，结算后从工程款中扣除）。

5、严格执行安全操作，文明施工，保证质量。

6、施工时必须戴安全帽，如因违章操作造成安全事故，责任由乙方负责。

四、工程单价及工程量的计算及付款：

1、挖孔桩包工价：泥方：桩径1200按每米350.00元/米，桩径1500按每米508.00元/米，桩径1800按每米700.00元/米。如遇到流沙，塌方泥，入岩（包括强风化岩，中风化岩，微风化岩），旧基础混凝土，旧基础石头等由双方现场确认签证，在原单价基础上增加人工费100%，即系桩径1200按每米700.00元/米，桩径1500按每米1016.00元/米，桩径1800按每米1400.00元/米计算。

2、桩扩大头按每个100.00元结算，18个×100元/个=1800.00元。

3、工程量从第一节护壁顶端至桩底的深度计算。

4、本工程施工设备、施工人员进场正式开工后，甲方支付每人每天50元生活费，桩芯砼完成三天内将工程款的90%支付给乙方，余下10%等验桩合格后三天内一次性付清。

五、有关未尽事宜，双方友好协商解决。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。

甲方签字：

乙方签字： 电话：

电话： 身份证号：

身份证号： 日期：

日期：

桩施工合同 篇24

工程发包人(以下简称甲方)：

劳务分包人(以下简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵

第一条乙方工作对象及提供劳务内容

工程名称：。

工程地点：。

承包范围：本工程的人工挖孔桩，共计___根，成孔直径900mm，护壁厚度150mm。孔深___

提供分包劳务内容：全部孔桩的挖孔。

承包方式：只包工，不包料及设备。

第二条甲方责任

1、做好监理、业主及地方居民等相关人员的协调工作，为乙方施工提供方便。

2、按合同约定支付乙方工程款。

3、提供三通一平及由孔内所排出土方的转运。

4、为工人免费提供住宿、水电等必要的生活设施。

5、乙方开工后5日内，甲方按每人每天20元及时提供工人生活费。

6、成孔后，甲方应及时组织相关人员进行验收。

第三条乙方责任

1、遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场的规定，并服从甲方现场施工质量管理。

2、按照图纸要求保质保量作业，若验收不合格，由乙方负责返工，并承担费用。

3、乙方有责任和义务确保施工过程中不浪费材料。

4、严格按照国家安全规定进行施工，工人进入施工现场必须配戴安全帽。

5、乙方必需按照合同约定工期和深度完成本工程，工期每延误一天罚款深度达不到

6、甲方所提供的所有材料设备及工具一切施工用具，乙方有义务进行保管，如有丢失或者故意损坏者，照价赔偿。

7、甲方提供的钻杆钻头等用具数量有限，除甲方提供之外的由乙方自己给予提供。

第四条事故处理

1、发生劳动重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家法律、行政法规对事故进行处理。

2、甲乙双方对事故责任有争议时，应按有关规定处理，友好协商解决，不得罢工或打架斗殴。

第五条劳务报酬、计算方式及支付

1、桩径___mm，护壁厚度___mm的桩，单价为___元/m3，包含土方石___方。

2、工程完工后在桩未验收之前，甲方付乙方所有工程费用的70%。

第六条工期及不可抗力

1、开始工作时间：___，结束工作时间：___日历___天。

2、双方中的任何一方，由于战争、动乱、洪水、台风、地震、瘟疫等不可抗力事故而无法施工。

第七条合同文件入解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同。

2、本合同附件。

第八条争议

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可自行和解或向有管辖权的人民法院起诉。

第九条合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

第十条合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

第十一条合同生效

合同订立时间：。

本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

第十二条补充条款

工程发包人：劳务分包人：

桩施工合同 篇25

高压旋喷是高压喷射注浆法的一种。高压旋喷桩施工合同怎么写呢以下是在小编为大家整理的高压旋喷桩施工合同范文，感谢您的欣赏。 高压旋喷桩施工合同范文一 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。

一、 建设单位：

二、 工程名称：

三、 工程地址：

四、 工程内容： 高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。

五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。

六、 工程部造价(概算)

七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。

八、 工期暂定为 天，自________年____月____日开工至________年____月____日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：

1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的;

2、 因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的;

3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的;

4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。

九、付款方式：

1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。

2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)

3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。

4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。

十、双方责任： 甲方责任：

1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成三通一平，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。

2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。

3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。

4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。

5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。

6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：

7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。

8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。

9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。

10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。 1

1、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。 十

一、违约责任

1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。

(1)不按期交出满足施工条件地场地。

(2)因图纸变更未及时送达乙方;

(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度;

(4)不按期支付工程款;

(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改;

(6)逾期组织验收;

(7)其他甲方原因造成的。

2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。 十

二、

1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。

2、试桩需要有甲方人员和监理到场。

3、每天的施工记录监理和甲方签字。

4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。 本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。 十

三、争议解决方式 发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。 第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。 甲 方： 乙 方： 单位名称： 签约人： 签 约 人： 地 址： 地 址： 身份证： 身份证：________年____月____日________年____月____日 高压旋喷桩施工合同范文二 甲方： (以下称为甲方) 乙方： (以下称为乙方) 《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

1、分项工作对象及内容 工程名称： 工程地点： 工程范围： 分包形式： 提供分包内容：

(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;

(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;

(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;

(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。

2、分包工作期限 开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。

2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。

2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。

3、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。

4、计价方式 旋喷桩实钻每米单价 。 旋喷桩空钻每米单价 。

5、付款方式： 双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。

6、甲方义务

6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可;要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方;

6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;

6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、乙方义务

7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故;

7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责____区的治安保卫工作;

7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场;负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。

7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。

7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。

8、安全施工与检查

8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9、违约责任

9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向乙方支付 元违约金;

9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误____日，应向甲方支付 元违约金;

(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金;

10、合同终止 双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。 1

2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份; 1

3、协议生效 甲 方： 乙 方： 委托代表人： 委托代表人： 订立时间：________年____月____日 高压旋喷桩施工合同范文三 劳务发包人(全称)： (以下简称甲方) 劳务承包人(全称)： (以下简称乙方) 双方同意根据《民法典》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，为明确双方在施工过程的权利、义务及经济责任，经双方协商同意签订如下协议。

一、 工程概况：

1.

1、工程名称：

1.

2、工程地点：

二、 承包方式、内容、合同形式、单价、结算依据：

2.

1、承包方式：本工程高压旋喷桩甲方采取劳务分包的形式由乙方承包，即包工不包料、包安全、包质量、包文明施工，要求乙方承包队伍，主要工种必须要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

2.

2、承包内容如下： 机械进出场安装、机械维修、挖砌浆池、拌制水泥浆、桩机就位、调整垂直度、钻孔、桩垂直度、及标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因桩体施工质量不合格而采取的应急措施费。

2.

3、合同形式：本合同采用 固定单价 合同形式，以下均按此形式理解;

2.

4、经双方友好协商确定本工程的工程量及相应价款如下：单价 元3 ，暂定工程量 3。(按实结算)

2.

5、工程量结算依据：高压旋喷桩的工程量按以下计算规则计算:高压旋喷桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。

2.

6、本工程暂定总价 万元(大写人民币: 元整),待工程结束后按实结算。

三、 双方一般权利和义务：

3.

1、发包人职责

3.

1.

1、提供合格的施工机械，施工前进行施工技术、质量、安全、文明施工的交底，施工过程中进行实时指导。

3.

1.

2、负责与上级部门的联系，为乙方顺利施工创造外部条件

3.

1.

3、负责安排好乙方施工人员的住宿、卫厕等生活设施，吃饭由乙方自行解决。

3.

1.

4、提供必须的水、电用量(费用甲方负责)，保证道路的畅通和必要的施工场地。

3.

1.

5、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高放线工作并及时提供施工图纸和机械的零配件。

3.

2、承包人职责

3.

2.

1、乙方必须承担合同内容的全部工作，确保工程按时、保质完成。

3.

2.

2、乙方委派 为驻现场代表，全权负责根据工地文明施工要求管理好自有班组，组织现场施工。

3.

2.

3、在施工过程中，按甲方的要求做好施工记录，并交甲方统一汇总装订成册。

3.

2.

4、按照甲方要求组织人力及时进场，保证工程及时完成。

3.

2.

5、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担相应责任。

3.

2.

6、饮食由乙方解决，劳保用品由乙方解决。

3.

2.

7、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的建议;不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、嫖娼等;不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工。

四、 协议工期(具体日期以开工、竣工报告为准)： 开工日期： 竣工日期： 协议工期总日历天数： 乙方应根据实际周边情况和甲方要求合理调配人员，确保工程安全按时完成。因为劳动力不足或其他原因造成工程进度超时延期，除非承包人自身原因造成的工期延误因素按双方确认的日历天顺延外，则由乙方全额赔偿总包所罚款项。

五、 工程质量：

5.

1、工程质量必须符合甲方和图纸的要求，质量等级为合格。

5.2若工程质量评定为不合格，由乙方负责返工修理直至合格，其返工的经济损失由乙方承担。

六、 付款方式：

七、质量保证金 证为保协议的严肃性，本工程保证金为总劳务款的 %，待开挖完毕经验收符合质量要求，当天退还押金，若不符合本规定，按

5.2条款处理。

八、 争议的解决方法： 双方协商解决;双方协商不成按下列方式解决：

8.

1、向上海仲裁委员会申请仲裁。

8.

2、向人民法院提起诉讼。

九、附则：

9.

1、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

9.

2、本协议双方签字盖章后生效，工程尾款结清后终止。

十、合同附件

10.

1、安全、文明施工协议 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法人代表： 法人代表：________年____月____日：

返

桩施工合同 篇26

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，签订本合同。

一、 建设单位：

二、 工程名称：

三、 工程地址：

四、 工程内容：φ mm高压旋喷桩，乙方按设计图纸进行施工，甲方必须按设计图纸工程量结算给乙方。

五、 承包方式：由乙方包工、包质量、包安全施工、包工期的方式进行承包，如现场施工中因地质实际情况卵石密度高需要加外引孔设备，甲方自行承担其费用。结算单价为每米 元，空桩 米。

六、 工程部造价(概算)

七、 本工程所发生的税金，管理费由甲方承担，人工费、水电费、设备进退场费、转场费由乙方承担，工程所需用水甲方协调解决。

八、 工期暂定为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准。如遇下列情况按实际响应顺延：

1、 因修改设计面影响进度或增大原来工作量的;

2、 因甲方不按合同规定支付工程款或由于甲方供应材料不足的;

3、 因甲方未能按时、按质交付施工场地的;

4、 因遇人力不能抗拒的大自然灾害的。

九、付款方式：

1、甲乙双方签订正式合同协议后，乙方机械设备到施工现场之后，甲方借支伍万元生活费，机械费给乙方，乙方应提供借据，此借支费用在工程款中扣除。

2、桩机每完成叁拾天的工程量时，甲方付款此叁拾天的工程量款的80%付给乙方(确认工程量7天内支付)

3、桩完成百分之百时，甲方按工程量价款的90%付给乙方，同时与乙方办好结算书手续。

4、高压旋喷桩完成之日起贰个月内甲方一次性付清全部余款给乙方。

十、双方责任：

甲方责任：

1、 办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、政府有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前五天完成“三通一平”，同时向乙方提供施工图纸壹份，地质勘探报告壹份(其中包括竣工用图壹套)。排除地下障碍物(包括不可迁移的地下管线的安全防护工作，乙方不承担由此产生事故的责任)。

2、 开工前五天完成由甲、乙方和设计方参加的施工图会审。

3、 对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的叁天内会同设计方进行处理并监证。如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担。

4、 委派1名为现场代表，传达甲方、监理领导重要指示及要求，供应水泥材料，与甲方(总公司)沟通协调工作。组织对工程竣工验收。

5、 提供满足基础施工需要的场地给乙方施工，以免造成陷机、桩移位等影响成桩质量现象。

6、 提供临时宿舍给乙方施工人员工提供可供乙方搭建临时宿舍的场地。 乙方责任：

7、 收到设计图后，在开工前叁天内完成施工图会审，提供设备进场计划送甲方。

8、 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。乙方应密切注意地下管线和四周房屋安全，如发生险情应立刻停止施工，并通知甲方做好排险措施。

9、 委派2名现场技术管理代表，负责施工期间的施工质量、进度、安全等问题。

10、 做好施工原始记录。每施工25天向甲方报送工程量报表。

11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。

十一、违约责任

1、 甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形期损失由甲方承担，工期顺延。

(1)不按期交出满足施工条件地场地。

(2)因图纸变更未及时送达乙方;

(3)未按计划提供材料、或向乙方交验收时发现质量问题需要更换而影响施工进度;

(4)不按期支付工程款;

(5)因工程设施变更，使已完成的工程拆改;

(6)逾期组织验收;

(7)其他甲方原因造成的。

2、 乙方因质量、安全原因造成的损失由乙方承担相应的经济责任。

十二、1、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强施工队伍的管理，遵守并执行治安、安全、文明施工等规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济责任均由乙方负责。

2、试桩需要有甲方人员和监理到场。

3、每天的施工记录监理和甲方签字。

4、乙方在施工过程中，如果出现桩长达不到设计桩长，或者桩由于直接持力于地下障碍而造成飘桩的情况时，应及时汇报甲方、建设单位及现场监理，并会同建设单位、甲方、设计、监理等有关部门进行解决，由此产生的工程费用由甲方承担。

本合同未尽事宜，由双方另行友好协商。

十三、争议解决方式

发生纠纷协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收，并结清款项后失效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方扫贰份。甲乙双方须对本合同内容保密，不对外泄露。

甲 方： 乙 方：

单位名称： 签约人：

签 约 人： 地 址：

地 址：

身份证： 身份证：

年 月 日 年 月 日

桩施工合同 篇27

甲方：

乙方： 身份证：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。

一、 工程概况

工程名称: _____________住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包

工程地点: _____________#地块

二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。

三、承包范围及内容：

(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。

(二)相关内容

1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：

凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。

2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护

(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。

2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。

3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。

四、工期要求

1、自_______年_______月_____日至_______年_______月_____日;总工期_______个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 ______ 元，累计处罚。

2、甲方收取乙方信用保证金______元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。

五、质量标准

严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-______)的要求进行施工，一次性验收合格。

六、合同价款及结算方式

1.合同单价:

人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径______mm土方______元/m、石方______元/m计价;桩径______mm土方______元/m、石方______元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。

工程量计算依据:

经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面______mm至井底计算;

结算方式:

最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。

七、付款方式

本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。

八、双方职责与义务：

(一)甲方职责与义务：

1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;

2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;

3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;

4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。

(二)乙方职责与义务：

1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;

2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;

3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;

4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。

5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。

九、有关安全生产、文明施工：

1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。

(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。

(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。

(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。

(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。

2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。

3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。

4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。

5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。

6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。

7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。

10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。

11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。

12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。

十、民工工资支付方面的违约责任

承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。

若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。

十一、其他事宜：

本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。

本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

负责人:(签字) 负责人:(签字)

_______年_______月_____日

桩施工合同 篇28

甲方： (以下称为甲方) 乙方： (以下称为乙方)

《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就 高压旋喷桩 劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

1、分项工作对象及内容

工程名称：

工程地点：

工程范围：

分包形式：

提供分包内容：

(1)、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;

(2)、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;

(3)、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;

(4)、开具分包价款增值税发票(可正式普通材料发票代，其中人工占18%)。

2、分包工作期限

开始结束工作日期： 总日历工作天数为： 天。

2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。

2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。

3、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。

4、计价方式

旋喷桩实钻每米单价 。

旋喷桩空钻每米单价 。

5、付款方式：

双方约定支付方法为 旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。

6、甲方义务

6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可;要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方;

6.2 统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

6.3 按本协议约定，向乙方支付劳动报酬;

6.4 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、乙方义务

7.1对本协议分项包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，在确定劳动关系的工人必须认真审查，保证施工人员的文化素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁不得高于50周岁，劳务分包职工必须持本人身份证(女职工必须持计划生育证)，将其人员登记花名册(并注上身份证号码)上报于工程承包安全管理人员审查备案;未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

7.2 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故;

7.3 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

7.4 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

7.5 乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

7.6乙方将所需要的材料按计划提前进场;负责堆放整齐，材料堆放必须符合标化规定;特别是材料堆放和清理，否则按管理细则规定的情节轻重处于经济处罚。

7.7乙方必须服从甲方安全管理及教育，并在责任书上签字。乙方在施工中故意祸及他人的事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何责任及经济赔偿和补贴。

7.8 乙方职工必须严格遵守工地的一切规章制度，带好一班人，善于各方面管理和教育，若有违约按照章处理，甲方有权对乙方处于奖励及罚款。

8、安全施工与检查

8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

9、违约责任

9.1甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延误的乙方工作时间。甲方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向乙方支付 元违约金;

9.2 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(1)乙方因自身原因延期交工时，每延误一日，应向甲方支付 元违约金;

(2)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付 元违约金;

10、合同终止

双方履行完合同全部义务，报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业的成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

12、本协议一式二份，甲乙双方各执一份;

13、协议生效

甲 方： 乙 方：

委托代表人： 委托代表人：

订立时间： 年 月 日

桩施工合同 篇29

发包方： (以下简称：甲方)

承包方： (以下简称：乙方)

依照(《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段 基础人工挖孔桩分包协商一致，订立本合同。

一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：

(一)、乙方承包工程范围： 四川远发建设集团有限公司 承建的通江县国有林场棚户区(危旧房)改造项目三标段基础人工挖

孔桩：该主楼设计范围内人工挖孔桩，保质保量、按期完成任务，达到设计、地勘和国家规范要求。

(二)、乙方承包人工挖孔桩的方式及工作内容：

1、乙方包人工、包辅助材料和工器具。

2、无条件全力配合甲方、地勘、监理及质监单位对成品孔桩的自检、验槽、复检等相关检查工作。

3、无条件听从建设、监理、甲方安排和指挥。

二、承包工程费用：

在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过设计、地勘等单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同分项单价如下：

人工挖孔桩造价：

水磨钻开挖 425 元/立方米;

水磨钻以外土石方开挖(护壁) 210 元/立方米;

以上单价已综合考虑，包含人工搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、绑扎丝、护壁钢筋安装，护壁模板材料及制作安装。

三、质量：

质量要求：达到设计施工图纸和地勘要求;满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等;建设、监理等单位验收合格。

四、工期：

1、承包合同工期月日。

2、所有桩孔提前一天奖励元，未完成每天处罚

五、结算、付款：

1、借支：按每周每人一天30元借支。

2、结算方法：孔径按施工图纸，深度按实际测量。

3、结算方式：水磨钻以外土石方开挖(护壁)完工、验收合格后，支付工程进度款的60%。水磨钻开挖完工、验收合格后，支付总工程款的70%;余款等建设方款项到位后付清。

4、如果因乙方原因造成工程违约，应赔偿甲方相应的损失。

六、安全文明施工：

1、乙方进场前必须认真接受甲方的三级教育，填好三级教育卡，做好安全技术交底工作，严格按照安全技术交底施工，乙方必须设立专职安全员配合甲方安全员协调施工区域的防范工作，发现人员不到岗，一次处罚200元。

4、若发生安全事故，1000元以内概由乙方自行负责。

七、本合同未尽事宜在施工中双方协商解决

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同等工程完成尾款结清后自行终止。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

桩施工合同 篇30

工程概况：省略

在施工前，我司根据超前钻地质柱状图，钻探资料认真研究各桩溶洞分布的平面、立面溶洞位置、高程、范围、连通性和充填物等情况，根据设计要求制定出详细的施工方案和施工技术保障措施。在冲孔钻进过程随地质情况变化而做相应的调整。在复冲过程中，经常注意土层变化，判明土层，掌握好地质情况，随时调整泥浆浓度，保证不塌孔。

在施工过程中，必须先冲钻处理成孔、将斜岩、半边岩溶洞或大溶洞顶部的岩层击穿进入溶洞，回填黄泥粘土、片石、水泥进行成孔处理，然后才进行钢护筒安装。在通过亚砂土、亚粘土时，采用0.8m～1.4m的小冲程并输入较低稠度的泥浆，在通过细砂层时，采用1m-1.8m的中、小冲程，同时加大泥浆稠度，粘土反复冲击，使孔壁被挤实。冲钻至溶洞顶部1m左右时，加大泥浆比重和稠度，采用0.8m～1.4m的小冲程，逐渐将溶洞顶部击穿，同时准备好足够数量的水泵或泥浆泵。在孔周围准备足够优质黄泥粘土、片石、水泥等，一旦孔内水头下降，以便及时向孔内补水、补浆，同时回填粘土、片石、水泥等，以便保持孔内水头稳定。回填物必须高出溶洞顶1m以上，然后放下钻头进行冲砸堵漏，以小冲程反复冲砸，将（比例6:3:1）黄泥、粘土、10-20CM片石、水泥挤入溶洞。使在施工时遇到的溶洞、裂隙得到了及时处理，保证了钻孔桩顺利成孔。钻进时遇到大的溶洞、裂隙地带，出现孔内泥浆急剧下降，证实己打穿岩层进入溶洞，全部泥浆漏干见桩底，桩壁不稳定，桩周围塌方等危急情况，应马上及时向孔内补水、补浆，同时用挖掘机、铲车配合回填黄泥粘土、片石、水泥（比例6:3:1）等，挖掘机每填充2m，就用桩锤夯实；每次夯实时就将填

1 充料打压进溶洞内，经过多次反复的填充和夯实，保持孔内水头稳定。回填物必须高出溶洞顶1m以上，然后放下钻头进行冲砸堵漏，以小冲程反复冲砸，将黄泥粘土、小片石挤入溶洞。同时设置容量不小于2倍单孔容量的泥浆池和沉淀池，制备符合要求的优质泥浆，事先做好了预防措施，使在施工时遇到的溶洞、裂隙得到了及时处理，保证了钻孔桩顺利成孔。

在选用冲钻机时，选用有挤压侧壁作用的正循环冲击钻机，在现场备足水、黄泥粘土、片石、和水泥必备材料，发电机组应急电源和施工机械铲车、挖掘机等作充分准备，确保意外情况出现时，能按照应急预案中的施工方案及时进行处理。

按每根桩的溶洞类型不同、溶洞标高位置不同分别采取不同的施工措施 1.对溶蚀发育轻微、空洞不大、施工时漏浆量小的桩基施工采取先冲钻成孔然后才进行钢护筒安装。成孔方法施工，钻穿溶洞漏浆时，反复投入回填黄泥粘土、片石、水泥（比例6:3:1），利用钻头冲击将回填黄泥粘土、片石、水泥挤入溶洞和岩溶裂隙中，增大孔壁的自稳能力。 

2.工艺程序施工准备→埋设护筒→移动钻机、定位→护筒内投入土、片石、水→冲孔→抽碴→吸泥清碴。

3.施工要点

① 定位埋设安装外套钢护筒，然后用小冲程冲击钻孔，要打得准、打得稳，间断冲击，少抽碴，使开口圆顺。

②投入黄泥粘土、10-20cm片石、水泥（比例6:3:1），反复冲击2-4次，挤密桩底部周围溶洞岩层和土夹层。

2 ③ 密切注意观察冲钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化，防止不正常情况发生。

④ 根据地质柱状图，在接近溶洞时勤观察、勤检查，凭手握冲击主绳的手感，钻头冲击岩层的响声，抽取的岩样判断是否接近岩溶地层。 ⑤ 接近岩溶时主绳松绳量应为1-1.5cm，防止击穿岩壳时卡钻。

⑥ 钻穿岩溶地层上壳时一旦漏浆，要及时投入黄泥粘土、片石、水泥并补水，保持孔内水位高度。 

4.吊装焊接钢护筒

按设计孔深标高要求，达到终孔条件后进行钢护筒安装下沉，为防止钢护筒在钻进成孔过程中水头突然下降、地层扰动后液化发生坍塌倾斜等事故，注意保护好外套钢护简的稳定，回填粘性土至护筒底以下0.8m处并夯实，然后通过定位的控制桩，把钻孔中心位置标于孔底，再把护筒吊进桩内，然后移动护筒、使护筒中心与冲钻孔中心位置重合。使钢护筒中心周围对称、每节钢护筒连接处采用单面坡口焊。护筒长度为每节3m。安装压入下沉至桩底，护筒埋设要牢固、紧密、不渗漏。防止混凝土浇筑时漏浆造成混凝土倾泻。

冲孔桩施工突发事故应急预案，为了防止冲孔灌注事故的发生，必须充分了解地质情况，充分做好准备工作，熟悉掌握每道工序的技术。随时注意施工动态，将事故消灭在萌芽状态。

3 一旦发生事故，采用合理处理方法，以减少损失和工期延误。现特编制冲孔桩施工事故应急预案，常见的问题及预防处理方法如下：

一、 塌孔

当冲孔过程中出现孔内水位突然下降，水面有细密的水泡，出渣显著增加，而进尺缓慢或停止；在混凝土灌注过程中，护筒内水位突然溢出护筒，随即孔内水位迅速下降，且孔内有气泡等现象均为坍孔的现象。此时用测深锤测量孔深，如孔深有异常变浅现象，则可证实已经发生了坍孔现象。 1.引起坍孔的原因是：

①成孔速度太快，泥浆护壁来不及形成泥膜，泥浆密度和浓度不足，起不到可靠的护壁作用；

②护筒埋深不够，下端孔口处过于软弱，在孔内水压力下产生漏水； ③冲孔机机直接触及护筒，由于振动使孔口段坍塌； ④吊入钢筋笼时，碰撞孔壁等现象均有可能引起坍孔； ⑤冲孔时遇到溶洞，造成泥浆倾泻因发塌孔； 2.预防措施和处理方法：

①提高泥浆质量，选用相对密度、粘度和胶体率较大的泥浆。如果钻孔土质是亚粘土或粉质砂土，则应增加粘土来制浆。

②增加护筒的埋置深度，使护筒底端不漏浆，确保孔内水位 孔内水压力大于孔外，给孔壁增加侧压力；

③在施工现场配备挖掘机，铲车。塌孔时立即采取回填粘土加片石、水泥。待回填土沉实后，重新冲孔成桩。

二、钻孔偏斜

当冲孔偏斜度等于或大于1/100，不能满足设计和规范的要求时即认为冲孔偏斜。

1.产生倾斜的原因：

①在地质软硬交界处钻孔，或碰到孤石或粒径大小悬殊，钻头受力不均而使钻孔偏斜。

②冲孔中发生扩孔，冲孔向扩孔一侧摆动而产生倾斜；

③冲孔机底座未安置水平，或在冲进时冲孔机座产生不均匀沉陷或移位，钢丝绳随之偏斜而未及时纠正。 2. 预防措施和处理方法：

①安装冲孔机时底座要水平，当地基土太软弱时，应填石渣和枕木支撑平台确保冲孔机稳定，钢丝绳垂直，冲进过程中机架不摇摆并经常检查和校正； ②当遇到地质软硬交界处或孤石时，应控制冲进速度，当偏斜严重时，应回填砂石与粘土混合料，待回填土沉实后再冲进。

三、导管进水

1.导管进水，水下混凝土就无法灌注。 产生导管进水的主要原因：

①首批混凝土储量不足，下灌后导管底口未能埋入混凝土中，或埋深不足，使空气和水进入导管中；

②导管接头不严密，或导管焊缝破裂，水从这些缝隙流入导管中； ③导管提升太猛，底口脱离混凝土面而进水。 2.预防和处理方法：

5 ①根据冲孔直径，计算首批下管的混凝土数量，确保导管底部埋入混凝土面上升的位置，逐步提高导管和拆除导管，底口始终在混凝土面以下2.0-6.0米。

②当首批混凝土量不足而导致进水，在混凝土初凝前拔换导管，并吊出钢笼，用冲孔机将孔内的混凝土冲散，再用大浓度泥浆循环，把孔内的碎石带出，清孔完毕符合要求后再重新灌注混凝土。

③当混凝土灌注到一定高度，出现接缝或焊缝处进水，应根据具体情况，可在原护筒内再套一个直径稍小的护筒，并锤击使底口压入已灌混凝土面以下，然后将护筒内水和浮浆抽除干净，再在其中灌注混凝土至桩顶。

四、断桩

产生断桩的原因有多种，塌落度小，导管进水，拔管长度计算错误，混凝土灌注过程中由于混凝土拌和和输送出故障等均会造成断桩。

处理方法：

①断桩后如果能够提出钢筋笼，可迅速将其提出孔外，然后用冲击钻重新冲孔，清孔后下钢筋笼，再重新灌注混凝土。

②如果因严重堵管造成断桩，且已灌混凝土还未初凝时，在提出并清理导管后可使用测锤测量出已灌混凝土顶面位置，并准确计算漏斗和导管容积，将导管下沉到已灌混凝土顶面以上大约10cm处，加球胆。继续灌注时观察漏斗内混凝土顶面的位置，当漏斗内混凝土下落填满导管的瞬间（此时漏斗内混凝土顶面位置可以根据漏斗和导管容积事先计算确定）将导管压入已灌混凝土顶面以下，即完成湿接桩。

6 ③若断桩位置处于距地表10m以下处，且混凝土已终凝，可使用直径略小于钢筋笼内径的冲击钻在原桩位进行冲击钻孔至钢筋笼底口以下1m处，然后往孔内投放适量炸药，待钢筋笼松动后整体吊出或一根根吊出。然后再进行二次扩孔至设计直径，清孔后重新灌注混凝土。

④若断桩位置处于距地表5m以内，且地质条件良好时，可开挖至断桩位置，将泥浆或掺杂泥浆的混凝土清除，露出良好的混凝土并凿毛，将钢筋上的泥浆清除干净后，支模浇筑混凝土。拆模后及时回填并夯实。

⑤若断桩位置处于地表5m以下、10m以内时，或虽距地表5m以内但地质条件不良时，可将比桩径略大的混凝土管或钢管一节节接起来，直到沉到断桩位置以下0.5m处，清除泥浆及掺杂泥浆的混凝土，露出良好的混凝土面并对其凿毛，清除钢筋上泥浆，然后以混凝土管或钢管为模板浇筑混凝土。 ⑥若因坍孔、导管无法拔出等造成断桩而无法处理时，可由设计单位结合质量事故报告提出补桩方案，在原桩两侧进行补桩。

冲孔桩冲孔、灌注水下混凝土时，如发生突发事件，视具体问题实际情况依据上述方法合理解决，以减少损失和工期延误。 应急机械设备及材料

200型挖掘机一台、50型铲车一台，泥浆泵四台。 水泥50T，黄泥、片石若干。

第四篇：旋挖桩、冲孔桩总结

旋挖桩施工工艺流程：

超前钻数据→定位放线→埋设护筒→钻机就位及旋挖钻孔（泥浆护壁）→入岩、终孔确认→一次清孔→钢筋笼制安放→安装导管→二次清孔→灌注水下混凝土（边灌边拔导管）→成桩及周边防护 冲孔桩施工工艺流程：

超前钻数据→定位放线→埋设护筒→冲孔机就位及冲孔（泥浆护壁）→入岩、终孔确认→一次清孔→钢筋笼制安放→安装导管→二次清孔→灌注水下混凝土（边灌边拔导管）→成桩及周边防护

0：泥浆制作：泥浆比重为1.05~1.20。

1：超前钻数据：由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司提供。 2：定位放线

旋挖桩：采用经纬仪将坐标点放出来，利用十字交汇法将坐标点引致四周，然后插上定位钢筋，等待埋设护筒，在施工过程中还须经常检测钻具位置有无发生变化，以保证孔位的正确。

冲孔桩：采用经纬仪将坐标点放出来，利用十字交汇法将坐标点引致四周，插上定位钢筋，然后开挖土方，等待埋设护筒，在施工过程中还须经常检测钻具位置有无发生变化，以保证孔位的正确。

3：埋设护筒

旋挖桩：采用约6米长，1.4米宽护筒，用震动桩锤将护筒打入地下，护筒高于地面约50mm，最后复合桩位。

冲孔桩：采用约1.5米长，2.4米宽护筒，用挖掘机将其吊装就位，将护筒周围用余土回填，护筒高于地面约50mm，并复合桩位。

护筒直径大于桩径200mm，护筒两侧焊接担铁，担铁采用10mm厚钢板，护筒中心与桩位偏差不得大于100mm。

4：钻机就位及钻孔

钻机就位前，用挖机将桩孔周围垫平，确保钻机就位后底座和顶端平稳。在钻机就位过程中应保证钻杆中心和桩位中心在同一铅垂线上，相对误差不得大于10mm，针对不同地质层选用不同钻头（本工程为何种钻头，何种钻机？型号），入岩、终孔均应经监理、业主、总包确认。期间采用泥浆护壁，比重为1.05~1.20，粘度20~22s，含砂率<4%。根据超前钻数据，并按照现场实际，1.2米工程桩入中风化岩至少1米，2.2米工程桩入中风化岩至少3米。

5：一次清孔

一次清孔的泥浆比重小于旋挖过程中的泥浆比重，冲洗时一台泥浆泵直接将冲洗管插入到孔底，离孔底50cm~80cm，泥浆置换伴随着旋挖的整个过程。

6：钢筋笼安放

履带吊钢筋笼吊起，下放第一节时用吊筋将钢筋笼卡在护筒上，第一节与第二节采用机械连接，每节钢筋笼均加焊加劲筋，钢筋笼的吊空时间不要太长，以免钢筋笼变形，钢筋笼保护层厚度为70mm。

7：二次清孔

二次清孔的泥浆比重要比第一次小，第二次清孔将密封的灌注导管下入孔内，导管口距孔底50~80cm，清孔过程中，不断测量孔底沉渣厚度、泥浆比重。厚度用标准绳测量，泥浆比重用比重计测量，二次清孔一直伴随着混凝土运输车进场，孔底沉渣，泥浆比重满足要求后，开始进行灌注水下砼，灌注混凝土前，孔底500mm以内的泥浆比重控制在小于1.25，粘度≤28s，含砂率小于8%，孔底沉渣厚度不大于50mm。

8：灌注水下混凝土

商品混凝土，强度等级为水下C35，坍落度控制在18~20cm。采用水下导管回顶法进行，导管直径为φ250mm，壁厚3mm，导管最底4m一节，中部2m，上端0.3~1.0m，导管下端距离孔底约30~50cm，初灌前，将隔水塞放入导管内，待混凝土满足初灌（大于1m?）埋管深度1.0以上时，剪断隔水塞铁丝，混凝土即压住隔水塞冲入孔底。

导管埋入混凝土深度控制在2m~6m，混凝土灌注高度高出桩顶设计标高1m，以保证桩顶混凝土强度。每根桩留设1组砼试块（每组3块），按规定制作养护至28天龄期后及时送至指定试验室测试。

疑问：泥浆的比重在各个过程中分别是多少？