汽车买卖合同模板集锦（精选28篇）
立合同单位 供方：上海某柴油机厂
需方：济南某汽车厂
经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。
（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。
（二）产品质量标准：按部颁质量标准。
（三）产品原材料来源：由供方解决。
（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。
（五）产品包装要求：用木箱包装。
（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。
（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。
（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的.货款总值5％的罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。
（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。
（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。
（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。
供方：上海某柴油机厂 负责人：（盖章）需方：济南某汽车厂
代表人：电话：负责人：（盖章）
图文传真（FAX):代表人：电话：
开户银行： 图文传真（FAX):
账号： 开户银行二账号：
地址： 地址：
鉴证机关：
汽车买卖合同
(参考文本)
合同编号：_____________
出卖人：___________签订地点：_____________
买受人：___________签订日期：____年___月___日
一、汽车型号及金额：
二、交车地点、方式：
交车地点：____________交车时间：____________
付款方式：____________付款时间：____________
三、质量、维修：
1.出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2.出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
3.出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：(1)销售发票;(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单：(3)保修卡或保修手册;(4)说明书;(5)随车工具及备胎。(以下3、4、5项如没有，售前应说明)
5.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6.买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7.汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。
8.如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9.如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任田(双方协商)：________________________________________________________
五、合同争议的解决方式：
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;也可向有关部门申请调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
1.提交___________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份(市场
留存期一年)。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人：______________出卖人：
买受人姓名(章)__________出卖人名称(章)_____
地址：_______________地址：__________
电话：_______________电话：__________
甲方：
乙方： 身份证号：
鉴于： 甲、乙方于______年____月____日签署了编号为 的《新车买卖合同》(以下称“原合同”)，约定：甲方向乙方出售宝马进口汽车一辆，总价为 元(含车辆售价 元，上牌费、保险费、原厂防爆膜、行车记录仪等费用)，______年____月____日交齐全款，45天内安排上牌，交车时间______年____月____日。现乙方已按约支付完毕相应款项合计 元，但因甲方自身原因至今未交付车辆给乙方。现为妥善处理原合同履行中存在的问题，各方在互谅互让、平等、自愿、诚实信用基础上，经协商达成如下补充协议：
一、甲方须在______年____月____日前交付合格的车辆给乙方，并在交付车辆后45天内办理完毕上牌手续。
二、如甲方未在本协议第一条约定的期限内交付车辆或办妥上牌手续，乙方有权单方解除合同，要求甲方在收到解除通知(书面或手机短信通知均可)之日起2天内：
(1)将所有乙方已经支付的款项 元一次性退还乙方;
(2)自______年____月____日起至合同解除之日以 元为本金按银行同期贷款利率的四倍计算利息作为乙方损失赔偿给乙方。如甲方逾期支付上述第(1)、(2)项约定的款项，每逾期一天，按汽车总价 元的千分之五为标准计算违约金给乙方，直至款项全部支付完毕之日止。
三、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自各方签字之日起生效，均具有同等法律效力，本协议与原合同不一致的，以本协议为准。
原合同及本协议签订地点：
甲方： (盖章) 乙方：
联系人： 手机号码： 手机号码：
______年____月____日：
小轿车汽车买卖协议书
卖方：
买方：
第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：
车主名称：
号牌号码：
厂牌型号：
初次登记日期：
发动机号：
车架号：
养路费缴付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。
最近一次年检时间：20__年8月。
行驶公里数：25万公里。
车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。
第二条 车款及交验车
车款为(不含税费)11万元;大写 十一万元整 。
买方应于20__年9月 1 日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。
卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。
相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。
第三条 双方权利义务
1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。
5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。
6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。
第四条 违约责任
1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的
一切损失。
2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标
准支付违约金。
3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限31日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
第五条 合同争议的解决办法
此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。
第六条 买卖双方其他约定事项
车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。
此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。
卖方(章) 买方(章)：
地址：
出卖方：王某某，身份证号：
(以下简称甲方)
买受方：张某某，身份证号：
(以下简称乙方)
经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕ah8499，发动机号为1611d110___，车辆识别代号为lzgcr2r66bx054___。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。
一、标的
甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
车款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌万元整(￥180000元)，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。
三、证照手续的过户与办理
车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。
四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担
车辆及其手续(行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等)的交付期限为20__年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用(包括交通违章罚款和扣分)由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。
五、违约责任
1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失;
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失(包括车辆停运损失和驾驶员的误工费)。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。
七、合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签名)：乙方(签名)：
出卖人(以下简称甲方)：_________买受人(以下简称乙方)：_________
第一条目的依据有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就二手车买卖和完成其它服务事项，签订本合同。
第二条当事人及车辆情况
一、甲方基本情况：
1、单位代码证号_________经办人_________经办人身份证号码_________单位地址_________联系电话_________
2、自然人身份证号码_________现居住地址_________联系电话_________
二、乙方基本情况：
1、单位代码证号_________经办人_________经办人身份证号码_________单位地址_________联系电话_________
2、自然人身份证号码_________现居住地址_________联系电话_________
三、车辆基本情况：车辆牌号沪_________车辆类别_________厂牌型号_________颜色_________初次登记时间_________登记证号_________发动机号码_________车架号码_________行使里程_________使用年限至________年____月____日车辆年检签证有效期至________年____月车辆购置税完税证明证号_________(征税、免税)。车船使用税纳税记录卡缴付截止期_________车辆养路费交讫截止期________年____月(证号_________)车辆保险险种1_________2_________3_________4_________保险有效期截止日期________年____月____日配置_________其它情况_________
第三条车辆价款、过户手续费本车价款为人民币_________元(大写_________元)，其中包含车辆、备胎以及_________等款项。过户手续费约为人民币_________元(大写_________元)，由_________方负责(以实际发生费用为准支付)。
第四条定金和价款的支付、过户手续、车辆交付
1、乙方应于本合同签订时，按车价款_________%人民币_________元(大写_________元)作为定金支付给甲方。
2、_________方应于本合同签订后____日内，将本车办理(过户转籍)所需的有关证件原件及复印件交付给_________方，由_________方负责办理手续;方为二手车经营单位时，由_________方负责办理(过户转籍)手续。
3、自过户、转籍手续完成之日起____日内，乙方应向甲方支付车价款人民币：_________元(大写_________元)，支付方式(现金转帐)。
4、自甲方收到全部车价款之日起____日内，应将过户、转籍后的有关证件及车辆交给乙方;同时，_________方支付清_________方过户手续费。
第五条双方的责任
1、甲方应承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和各类尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的.使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、交纳税费、报废期限等真实情况和信息。
2、甲方属二手车经营企业的，还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。
3、乙方应了解、确认买受车辆能在落籍所在地办理落籍手续。
4、双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。
第六条违约责任
1、违反本合同
第四条第2款，致使车辆不能过户、转籍，合同无法继续履行的，本合同解除。甲方违约的，向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的，无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。
2、违反本合同
第四条第3款，乙方应按延期天数每天人民币_________元向甲方支付违约金。
3、违反本合同
第四条第4款，延期交付的违约方应按延期交付天数每天人民币_________元向乙方支付违约金，并承担延误期内的风险责任。
4、违反本合同
第五条第1款，本合同解除，甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款，双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。
5、违反本合同
第五条第2款，甲方应向乙方支付出卖车辆价款_________%(人民币_________元)的违约金，并继续提供质量保证及售后服务承诺。
6、违反本合同
第五条第3款，致使车辆不能过户、转籍的，本合同解除，乙方无权要求返还定金，并赔偿甲方相应经济损失。
7、违反本合同
第五条第4款，致使出让车辆不能过户、转籍的，守约方有权解除本合同，违约方应支付人民币_________元(大写_________元)给守约方，守约方另有损失的，由违约方赔偿损失。
第七条风险承担二手车交易及办理过户、转籍手续过程中约定车辆保管责任的，风险责任由车辆保管人承担;未约定车辆保管责任的，风险责任由车辆使用人承担
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。
一、汽车型号及金额
汽车品牌_____________________;型号____________________;
发动机号_____________________;车架号__________________;
车价：_____________________。
二、购车方式
1.乙方向甲方购买车辆;
2.乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。
三、交车时间、地点及方式
1.乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。
2.乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。
四、付款方式及期限
乙方按下列_______种方式及期限付款
1.一次性付款
乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款________元。
2.分期付款
乙方于本合同生效之当日首付______________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额(大写)_________________________。
五、权利与义务
1.汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。
2.汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。
3.汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。
4.乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。
5.乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
6.如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。
六、有关汽车按揭的约定
乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务：
1.乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。
2.乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。
3.按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。
4.乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。
5.乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。
6.乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。
7.甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。
8.乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。
七、违约责任
1.本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
2.乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。
八、合同争议解决的方式
本合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。
十、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。
甲方：________________________
联系电话：____________________
________年________月________日
乙方：________________________
联系电话：____________________
________年________月________日
随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。
一、买卖合同的法律依据、特征
对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”
买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。
二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据
《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、
购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的.诉讼请求。
原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十
八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。
二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。
案例二：
原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠
纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。
原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7
日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。
二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人
卖方(以下简称甲方)：________________________________
买方(以下简称乙方)：________________________________
经甲乙双方共同协商认可，达成协议如下：
甲方自愿将一辆______________________________车出售给乙方。
车牌号：______________________________;
车架号：______________________________;
发动机号：____________________________、
成交价(大写)_______________元，(小写)_______________元。
付款方式：乙方预付给甲方定金___________________元。
该车在________年________月________日________时以前所发生的一切债权债务及大小交通责任事故均由甲方负责。
此协议一式两份，甲乙双方各执壹份，签字或盖章后生效。
备注：____________________________
甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________
签约时间：___年__月__日签约时间：___年__月__日
古法见证字 第 号
兹证明（ 年 月 日出生，住 ）与 （ 年 月 日出生，住）于 年月 日签订《汽车买卖合同书》， 年月 日同时向本所申请见证，经审查，双方签订的《汽车买卖合同书》符合相关法律规定，内容真实，是双方当事人的真实意思表示。
特此见证。
见证人：
见证单位：托县古城镇法律服务事务所
年 月 日
甲方（销售方）___________
乙方（买受方）_________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖事宜，订立本合同。
第一条车辆基本情况
第二条关于车辆配置的约定
第三条质量标准
车辆的质量要求应当符合出厂时的国家标准且不低于生产者出厂检验标准，并能依法通过公安交通管理部门的机动车注册登记。
第四条价款
车辆价格每台_____元，大写_____.
数量______台，总计_____元，大写_____.
乙方如委托甲方代为拍牌、代办保险、代付购置税及车船税、代为验车与办理上牌手续等服务，双方应在补充协议中予以约定。
第五条支付方式
双方同意按照以下第______种方式支付车辆价款：
1、签署本合同时，支付全部车价款_____元，大写_____.
2、签署本合同时，首付全部车价款的______%，即____元，大写____；余款_____元，大写____，于____年___月___日前付清。
3、其他_______.
乙方应当将价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号，不得将价款直接付给甲方的销售人员。
第六条交付与验收
1、□甲方送车；□乙方自提；□其他。
2、交车地点：_______.
3、交车日期：_____年____月____日前。
4、交车时里程表显示数应当小于_____公里。
5、车辆交付时应当场查验，乙方应对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》（详见本合同附件）如发现表面瑕疵，乙方应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录。
6、甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。
第七条双方的权利义务
1、甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及其实施细则和配套规定对其所出售的车辆承担质量保证责任或“三包”责任。
2、甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车及生产日期超过____年以上的库存车，应当事先向乙方作出书面说明。
3、甲方不得承诺能够直接办理汽车消费贷款业务。
4、甲方的盖章名称与本合同、发票上的名称应当保持一致；不一致的，甲方应当在订立本合同前书面告知乙方。
5、乙方签订合同，应当使用有效身份证件，并对提交材料的'真实性负责。
6、双方应当遵守合同约定，自觉履行合同义务。非经对方同意，不得单方变更、解除合同，但法律另有规定的除外。
第八条违约责任与合同解除
1、甲方逾期交付车辆的，应每天按车辆价款的_____%向乙方支付违约金；逾期交付车辆超过______天的，乙方有权解除本合同。
2、乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的_____%向甲方支付违约金；逾期付款超过____天的，甲方有权解除本合同。
3、因乙方原因未通过银行贷款审核并导致本合同不能继续履行的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。因不可归责于甲、乙双方的原因，银行无法办理贷款并导致本合同不能继续履行的，乙方有权解除合同，甲方应当在合同解除之日起____日内全额退还乙方已付款项，如不按时退还，应当以乙方已付款项为基数按每天_____%向乙方支付违约金。
4、甲方交付汽车的质量不符合国家标准或低于生产者出厂检验标准的，双方约定按以下方式处理：______.
第九条争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向上海市消费者权益保护委员会或上海市汽车销售行业协会申请调解，也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁，而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）
第十条附则
1、本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
附件：车辆验收交接书
补充协议
（此页为签署页）
甲方：_______
签约日期：___年___月___日
乙方：_____
签约日期：___年___月___日
甲方(出让方)： 合同签订地：浙江临海 乙方(受让方)：
经__________中介介绍，甲方愿将自己所有的车辆出卖给乙方，现双方就车辆买卖事宜达成如下合同条款：
一、交易车辆基本情况：牌照____________;品牌型号________________;车辆类型：________________;发动机号：____________;车架号：_______________;车辆登记日期_________________。 。
二、车辆出卖价格为_______________元(大写)___________元(小写)。
三、付款方式和期限，自本合同签订之日甲方支付乙方定金__________元，余款待办理车辆过户手续当日全部付清。
四、乙方支付定金后，甲方应当将车辆及随车工具和相关证件交付给乙方，证件包括(机动车行驶证、机动车登记证书、车辆购置附加税本、车船使用税票、机动车辆保险单以及其它证件)。
五、甲、乙双方委托中介方办理车辆过户手续。乙方支付_______元中介费及交纳________元的代办过户费。因办理过户所产生的一切费用均由乙方承担。甲、乙双方必须互相协助办理过户手续。
六、车辆在过户之前所产生的任何经济纠纷及法律责任(包括未处理的违法记录)均由甲方承担，与乙方无关。过户后所产生的经济纠纷及法律责任由乙方承担。
七、甲方应保证其对出卖车辆享有所有权和处置权，且该车符合国家有关规定，能够办理过户、转籍手续。如因甲方原因导致车辆无法过户或转籍的，甲方应当承担违约责任。
八、本协议系双方自愿签订，任何一方不得违反协议约定，如一方违约的应当承担定金责任及赔偿中介方的所有损失。如甲方违约的，甲方应当返还定金，另外再支付同定金等额的违约金，违约金由乙方和中介方各得50%;如乙方违约的，甲方有权没收乙方已经支付的定金，没收的定金由甲方和中介方各得50%。
九、如因履行本合同产生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的。由合同签订地人民法院管辖。
十、本协议一式三份，甲、乙双方及中介方各执壹份，协议自双方签字、盖手印后生效。本协议未尽事宜，双方另行约定记录以下备注条款里。
备注：___________________________________________________________
甲方： 乙方： 中介方： 联系电话： 联系电话： 联系电话：
合同生效日期： 年 月 日
合同编号：__________________
出卖人：___________________________
买受人：___________________________
签订日期：_________年______月____日
签订地点：_________________________
一、汽车型号及金额
汽车品牌：___________________________
型号：___________________________
发动机号：___________________________
合格证号：___________________________
车架号：_________________________
海关单号：___________________________
商检单号：___________________________
颜色：___________________________
价格：___________________________
备注：___________________________
二、交车地点、方式
交车地点：_________
交车时间：_________
付款方式：_________
付款时间：_________
三、质量、维修
1.出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。
2.出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。
3.出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的.基本情况。
4.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（1）销售发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎。
5.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。
6.买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
7.汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题可由出卖人协助买受人与生产厂家的维护站联系、解决。
8.如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。
9.如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
四、违约责任（由双方协商）：_________。
五、合同争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。
六、本合同一式_______份，双方各执_______份，汽车交易市场主办单位留存_______份（市场留存期_______年）。
七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。
买受人（签字）：_______________
地址：_________________________
电话：_________________________
日期：_________________________
出卖人（签字）：_______________
地址：_________________________
电话：_________________________
日期：_________________________
甲方：地址：身份号：乙方：地址：身份号：
甲乙双方经协商，就买卖车辆一事，达成如下协议，双方必须恪守信誉，不得违约，否则将依法承担相应的责任。
一、甲方自愿将车辆一辆给乙方，发动机号：，车架号：营运证号：。
二、付款方式为现金支付，在买卖成交后双方即双方即时结算，不得拖延，此车售价为(大写)人民币：(:元)，交款方式以收据为凭证，甲方收款后即时将车辆交付乙方，并将随车手续一起移交乙方(移交内容详见清单)。
三、车辆交付前所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由甲方自己承担全部责任，乙方自接车后所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由乙方自行承担，任何一方不得推卸责任。
四、乙方在接收车辆之时应当对车辆的质量和必备品等等一次性验收过后，甲方将在其后不负责任何责任。
五、乙方购车辆后，甲方应无条件配俣乙方办理车辆过户手续。
六、甲方的营运手续必须正规、真实，是出租车公司以及交管部门批准的正规手续，如发现套牌、套营运手续及假车手续等违纪违法行为所产生的相关法律责任及所有损失等经济费用均由甲方承担，与乙方无关。
七、甲方自出售车辆后所产生任何有关燃油补贴等费用均由乙方领取。
八、此合同，甲乙双方签字后即日生效，受法律保护，若任何一方违约付给对方--的违约金。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
附：移效清单：备注：
甲方：电话：_____
乙方：电话：_____
____年____月___日
编号： 采购单位(甲方)：
供应商(乙方)：
鉴证方：
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号： )，甲、乙双方经协商，达成如下条款：
第一条：车型、配臵、颜色、数量、价格 金额单位：元 数量单位：台
注：以上合同总价系指在杭州市区的交货价(包括运费、仓储费、出库费等相关费用)。
第二条：质量保证
1、乙方保证本合同所供车辆是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。
2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任;由甲方验收合格后提车。
3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
第三条：交货时间、地点
1、乙方在合同生效后 个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点，由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收提车工作。
2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌(验证)所需的一切相关资料及随车的工具器材，并在保养手册上粘贴《杭州市政府采购售后服务联系单》。
第四条：验收
1、乙方将车辆运达交货地点后，甲方当场验收合格后，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的车辆和所有配件、附件，必须保证其序列号、产品型号统一对应、描述一致。
2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。
第五条：售后服务
乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实杭州市区范围内的特约维修网点(站)，具体负责质保期内车辆的`维修保养和质量索赔工作。
第六条：履约保证金
乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币 元)， 合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。
第七条：货款的支付
经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在 个工作日内，向甲方办理结算货款手续。
第八条：其它约定
第九条：违约责任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。
2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。
第十条 争议的解决
本合同如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。
第十一条 合同的生效
1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。
2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、采购文件(编号： )、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
买受人(甲方)：_______
出卖人(乙方)：_______
签订地点：_______市_______区_______路_______号
鉴于甲方生产用车,经___招投标程序确定乙方中标该项目，为保证车辆按时按质供货以及安全使用，经协商一致，双方对车辆买卖有关事宜约定如下：
第一条车辆情况
备注：_______
(一)乙方每辆车附赠/附带：
(二)甲方除支付合同项下总计金额外，不再承担任何其他任何费用。
第二条质量要求、技术标准
(一)本合同项下车辆，其质量必须符合国家车辆产品安全标准(GB__)，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求(乙方应在上述材料上盖章确认); (二)本合同项下车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的车辆产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的车辆;
(三)双方对车辆质量的认定有争议的，以经国家授权的车辆检验机构(车辆登记的辖区内)出具的书面鉴定意见为处理争议的依据;
(四)乙方必须保证车辆为新车，保证车辆的外观没有任何损坏，不得出现掉漆、磨损等现象; (五)乙方保证向甲方出售的车辆，在交给甲方使用前已作必要的'检验和清洁。
第三条结算方式
乙方先行开具车辆销售增值税专用发票，甲方于通知接车前以银行转账方式向乙方一次性(或分期付款)支付合同项下总计金额__万__仟__佰__拾__圆整(￥_______))，打入乙方预先指定的账户。款到提车。
第四条交车时间、地点及提车方式
(一)交车时间：_______年_______月_______日前;
(二)交车地点：_______;
(三)提车方式：_______;
(四)交车时，车辆里程表数不得超过_______公里;
(五)乙方在向甲方交付车辆时须同时提供(包括但不限于)：
1、车辆合格证。
2、质量服务卡或保修手册(含附赠品)。
3、车辆使用说明书或用户使用手册(含附赠品)。
4、随车工具、备件、附赠品清单。
第五条车辆交付及验收方式
(一)车辆交接时当场验收，甲方应对合同项下车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向乙方提出。
(二)甲方验收车辆无误后，乙方向甲方交付车辆及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
(三)自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由乙方转移至甲方。
第六条售后服务
乙方承诺，为甲方提供以下售后服务
(一)当车辆生产厂家不履行售后服务义务时，甲方可选择要求乙方履行相应义务。
(二)当车辆出现故障时，如乙方、生产厂家或二者委托的承担维修义务的第三方的维修点距发生故障地点超过_______公里时，甲方有权就近选择其他具有资质的维修方修理，事后，甲方可凭发票要求乙方报销。
第七条无效条款
乙方或生产厂家提供给甲方的相关车辆买卖说明书及其他材料中，排除或限制甲方主要权利、免除或减轻乙方主要责任的条款无效，无论该条款是否通知甲方。
第八条关于修理、退货或更换的特别约定
(一)关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定;
(二)在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，甲方应在生产厂公布的或双方约定的维修站进行修理和保养。但发生第六条第(二)项时除外;
(三)在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，甲方有权退车;
(四)在车辆使用1年或行驶2万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，乙方应负责为甲方换车或退车;
(五)按照本条上述约定退车的，乙方应当负责为甲方按发票价格一次退清车款，但应减去甲方使用该车产生的合理折旧;
(六)本合同签订后，国家如出台有关车辆产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行;
(七)生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于甲方的，双方按生产厂的规定执行。
第九条违约责任
(一)一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款万分之十/日的标准向对方支付违约金。迟延超过十五日的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿本合同价款的万分之十/日作为违约金。
(二)在_______年_______月_______日前，乙方交付的车辆不符合说明书中表明的质量标准或本合同约定的标准，甲方有权要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。甲方也可以选择解除本合同，乙方应向甲方支付违约金___万元。甲方行使上述约定权利时，所发生的一切费用也由乙方承担。
(三)经国家授权的车辆检验机构鉴定，甲方所购车辆确实存在设计、制造缺陷，乙方可依据国家关于召回的法律法规协助车辆制造商主动召回有问题的车辆;由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，甲方可向车辆制造商要求赔偿，也可向乙方要求赔偿。如甲方选择向车辆制造商赔偿，乙方有积极协助的义务。若该车有特殊的使用要求时，乙方应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。
(四)乙方不履行售后服务义务时，甲方有权要求乙方赔偿甲方为维修车辆而花费的一切合理费用，包括但不限于维修费、购买车辆配件费、交通费等。
(五)因车身超重、尾气不合格等情况导致甲方无法上牌照，甲方有权退车并要求乙方承担合同总计金额_元，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。
第十条不可抗力
(一)任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式(含传真、电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第十一条解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，协商不成时，依法向法院起诉。第十二条双方特别约定经双方协商，乙方为甲方：
(一)代办保险□ (二)代办按揭□ (三)代办上牌服务□第十三条其他
(一)如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充或变更协议解决;
(二)一方向对方送达的文件、通知、回复等，受送达方应即时签收，如由于受送达方的原因不能送达或拒绝签收的，送达方可采用挂号、快递方式送达。
第十四条本合同一式份，乙方份，甲方份，自双方签字盖章之日起生效，双方权利义务履行完毕，合同终止。
甲方：_______(盖章)
乙方：_______(盖章)
法定代表人或负责人(签字)_______：
法定代表人或负责人(签字)：_______
委托代理人(签字)：_______
委托代理人(签字)：_______
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
委托人(乙方)：
受托人(甲方)：
双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项(打√)：
(1)代办拍牌□(2)代办按揭□(3)代办保险□(4)代办上牌□(5)代办装潢□(6)代办其他项目：
二、委托报酬
为甲方顺利完成委托事宜，乙方应事先支付__________元，大写_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬(以下简称代办费)合计__________元，大写_______________________ 。
三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
1、代办上牌，代办费：___________元。
2、代办按揭，代办费：___________元。
3、代办保险
(1)保险公司所在地及名称：____________________________________________
(2)保险期限：一年□二年□三年□
(3)第三者责任险，费用：_________________元。
(4)车辆损失险，费用：___________________元。
(5)其他险种名称及费用：_________________元。
(6)以上保险费用合计：__________________元。
(7)双方特别约定：
乙方委托甲方代办车辆上牌服务，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4、代办上牌，费用概算如下：
养路费____________元，车船税_________元，购置税___________元，注册费：_________元，其他____________元，合计约_____________元。
5、代办装潢，装潢项目_________________，费用______________元。
6、办其他项目______________________，费用_______________元。
7、所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担，并按支出凭证向乙方结帐。
四、上述费用采取下列第______种方式支付：
1、乙方预付。
2、甲方暂先垫付。
五、上牌服务完成期限：_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服务，应当随车移交如下材料：
(1)购置税凭证
(2)养路费凭证
(3)机动车保险单
(4)行驶证
(5)车船税凭证
(6)车辆牌照号码：
七、违约责任
1、甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的，乙方应当先向保险公司索赔，赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外，代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的`，应当免除甲方的责任。
2、乙方中途撤回委托的，应承担甲方的实际经济损失。
3、除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外，甲方如未在本协议约定期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天，甲方应按全部车价款%向乙方支付违约金，协议继续履行。
4、因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的，则交车期得以顺延。
甲方签章：乙方签章：
日期：日期：
出卖方：王__________________，身份证号：__________________
(以下简称甲方)
买受方：张__________________，身份证号：__________________
(以下简称乙方)
经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌__________________重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕__________________，发动机号为__________________，车辆识别代号为__________________。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。
一、标的
甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌__________________重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
车款由乙方于20____年4月17日付款壹拾捌万元整(￥180000元)，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。
三、证照手续的过户与办理
车辆行驶证的车主姓名为王______________。现双方同意车辆行驶证的'车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。
四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担车辆及其手续(行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等)的交付期限为20____年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用(包括交通违章罚款和扣分)由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。
五、违约责任
1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失;
2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失(包括车辆停运损失和驾驶员的误工费)。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。
七、合同自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签名)：__________________乙方(签名)：__________________
签约日期：二〇____年__月__日
买方：_________________________（甲方）
卖方：_________________________（乙方）
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条、甲方购买乙方所有的机动车一辆：
车号：_________________
颜色：_________________
产地：_________________
型号：_________________
发动机号码：________________
底盘号码：_________________
第二条、甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条、甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金______________万元，____日内再支付第一笔车款现金_____________万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条、乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条、办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条、乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条、乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条、甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条、乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条、本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方：_______________乙方：_______________
_______年____月____日_______年____月____日
签订时间：
签订地点：
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖的有关事宜订立本合同。
第一条汽车名称、数量及价款
汽车品牌：
型号规格：
生产厂商：
产地：
配置（标准配置/选用配置）：
数量（台）：
车身颜色：
首选：
次选：
单价（人民币）：
内饰颜色：
首选：
次选：
总价（人民币）大写：
备注：
第二条定金
双方约定：本合同签订时，乙方应向甲方支付定金__________元，大写：____________________。
甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍返还定金。
第三条付款方式
乙方选择下述第_____种方式付款，并按该方式所定时间，如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：签订本合同时，支付全部车价款，计人民币__________元，大写__________ 。
2、分期付款方式：签订本合同时，_____年_____月_____日前，支付全部车价款的_____%，计人民币__________元，大写__________元。
年月日前，支付全部车价款的__________%，计人民币_____元，大写_____元。
年月日前，支付余款，计人民币_____元，大写_____元。
3、贷款方式：见《贷款合同》。
第四条质量
1、甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准，没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术指标，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。
2、甲方出售的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3、双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律法规或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据；需要进行鉴定的，以具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；经鉴定无法明确责任的，由双方分担。
第五条交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：_____年_____月_____日前。
2、交车方式：乙方自提□；甲方送车上门□。
3、交车地点：
4、交车时里程表记录小于：（1）100公里□；（2）公里□。以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。
5、甲方交付车辆时应同时提供：
（1）销售发票；（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单；（3）质量服务卡或保修手册；（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）；（5）随车工具及备件清单；（6）。
6、甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方应对车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认，如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆；对于车辆的配置等与本合同所定配置有出入的，以及甲方没有提供上述第五条第五款必要文件的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。7、甲方将车辆交由乙方实际支配并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书（见附件一），即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，该车辆的所有权风险责任由乙方承担。
第六条售后服务
1、车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2、甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。
在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
3、乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。
4、生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。
5、本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。
6、生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的承诺执行。
7、其它条款：
第七条违约责任
1、甲方未按时交付车辆的，或因甲方原因导致交付未能实现的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的%支付违约金或适用定金条款。
2、乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向甲方支付违约金，超过_____日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的%支付违约金或适用定金条款。
3、乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。
4、经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿；乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。
5、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。
6、因车身超重，尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车。
7、保修期中，乙方所购车辆出现质量故障，甲方在_____日内未能修复，影响乙方正常使用的，每延期一日应赔偿乙方因延误使用该车辆造成的损失_____元。
8、一方无正当理由单方解除合同的，应按__________的标准向对方支付违约金或适用定金条款。
9、甲、乙双方任何一方，因不可抗力不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10日内提供证明。根据不可抗力的影响，允许延期履行或者不履行合同，并根据情况可部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第八条其他约定
未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件均为本合同的组成部分。
其他约定：
第九条解决争议的方法
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决；
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十条生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
地址：
地址：
证照名称：
证照名称：
证照号码：
证件号码：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
联系电话：
联系电话：
邮政编码：
邮政编码：
签订时间：
签订时间：
签订地点：
签订地点：
附件一
合同编号：
车辆交接书
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
_____年_____月_____日_____时，甲、乙双方在_____对_____牌汽车进行验收与交接，双方确认：
1、甲方交付给乙方的车辆品牌及型号规格为：_______________乙方经过验收，认为该车辆符合双方于_____年_____月_____日签订的汽车买卖合同（编号为）的约定（发动机号：_______________车架号：_______________），同意接受。
2、随车文件清单如下（打√）：
（1）发票□（2）合格证□（3）说明书□（4）保修卡□（5）海关证□（6）商检证□（7）进口车关单□（8）进口车商检单□（9）其他：__________ 。
3、下列车辆项目完好无损、运转正常打√，不正常的打×，空格内可自行添加项目。
外观及漆面
灯光
电动天线
内饰
反光镜
CD
转向
轮胎及备胎
收放机
制动
雨刮器
点烟器
手刹
发动机
钥匙及遥控器
离合器
空调
千斤顶
排挡
门窗
随车工具
仪表盘
电动天窗
警示牌
4、里程表显示数：__________公里。
5、其它交接事项 ：
本交接书自甲、乙双方签字或盖章之时起生效。
甲方签字或盖章：
乙方签字或盖章：
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
时间：_____年_____月_____日_____时_____分
附件二：
合同编号：
委托服务协议书
委托人（乙方）：
受托人（甲方）：
双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：
一、委托事项
乙方授权甲方代为办理下列事项（打√）：
（1）代办选牌□（2）代办按揭□（3）代办保险□（4）代办上牌□（5）代办装潢□（6）代办其它事项 。
二、委托报酬
为甲方顺利完成委托事宜，乙方应在签订本协议时支付_____元，大写：_______________
甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬（以下简称代办费），合计__________元，大写_______________ 。
三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
1、代办选牌，代办费：_____元。
2、代办按揭，代办费：_____元。
3、代办保险：
（1）保险公司所在地及名称：
（2）保险期限：一年□二年□三年□
（3）第三者责任险，费用：_____元。
（4）交通事故责任强制险，费用：_____元。
（5）车辆损失险，费用：_____元。
（6）其他险种名称及费用：_____。
（7）以上保险费用合计：_____元。
（8）双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务的，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保险合同应书面约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4、代办上牌，费用概算如下：
养路费_____元，车船税_____元，购置税_____元，注册费：_____元，其他_____元，合计约_____元。
5、代办装潢，装潢项目_____，费用_____元。
6、代办其他项目_____，费用_____元。
7、所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担。甲方应凭发票、收据向乙方结帐。
四、上述费用采取下列第_____种方式支付：
1、乙方预付。2、甲方暂先垫付。
五、上牌服务完成期限：_____年_____月_____日前。
六、完成委托上牌服务，应随车移交如下材料：
（1）购置税凭证（2）养路费凭证（3）机动车保险单（4）行驶证（5）车船税凭证（6）车辆牌照号码：__________。
七、违约责任：
1、甲方在办理委托事项过程中车辆发生毁损、灭失的，乙方应先向保险公司索赔；保险赔付不足的部分，属于甲方责任的，由甲方承担，属于第三方责任的，甲方应协助乙方索赔。非因甲方过错导致车辆未上相关保险或保险公司以车辆未取得牌证为由拒绝赔付的，甲方不承担赔偿责任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，应承担由此给甲方造成的实际损失。
3、除不可抗力或政府有关部门的原因外，甲方未能在约定期限内完成委托事项的，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过日，甲方应按全部车价款_____%向乙方支付违约金，协议继续履行。
4、因乙方未能及时提供有关材料而影响委托事项完成的，本协议履行期限相应顺延，甲方不承担违约责任。
八、解决争议的方法：同《江苏省汽车买卖合同》。
九、其他约定：
甲方签字或盖章：
乙方签字或盖章：
日期：
甲方（卖方）： 乙方（买方）：
单位或姓名： 单位或姓名：
住址：*县*镇富民街781号 住址：*县*乡西东北庄242号
身份证号： 身份证号：电话： 电话：
车牌号：鲁Q 发动机号： 底盘号： 登记日期：
厂牌号： 车身颜色：白色
协 议 内 容
一、 甲方自愿将车卖给乙方，车辆产权属于卖方，内容真实，无产权纠纷，一旦发生问题由甲方负责；
二、 经双方协商价格为：￥*元，大写：整
三、 此车自*年**月**日时分以前与本车发生的一切有关事情及问题由甲方负责；
四、 此车自*年**月**日时分以后与本车发生的一切有关事情及问题由乙方负责；
五、 过户由乙方办理，甲乙双方出示手续，一切过户费用由乙方承担，期限为10天
六、 因车是二手车，甲方不负责以后车况孬好及维修费用，乙方在使用中因车况不良，造成一切事故，甲方概不负责；
七、 双方签字协议生效以后，车辆产权属于乙方；
八、 本协议一式两份，双方签字后立即生效。
甲方(卖方)： 乙方(买方)：
甲、乙双方依据《民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，签订本合同。
第一条 品牌名称、型号、颜色、数量、金额、产地
汽车品牌
颜色
甲方赠送配置
生产地
车辆单价(元)
百事杰汽车
型号规格
数量(台)
乙方选购配置
生产厂家
车辆总价(元)
合计金额：_______大写：_______ 。以上车价不含为车辆办理上牌手续、保险及车辆抵押等所需之各种税费，乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费及其他费用。
第二条 质量要求、技术标准
(一)本合同约定的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准，并符合生产厂家出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求(甲方应在上述材料上盖章确认)，符合当地人民政府关于尾气排放的标准。
(二)本合同约定的车辆，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
(三)甲方必须保证汽车为新车，保证汽车的外观没有任何损坏，不得出现掉漆、磨损等现象。
(四)甲方保证向乙方出售的车辆，在交给乙方使用前已作必要的检验和清洁。
第三条 付款方式
(一)定金
合同签订之日，乙方向甲方交纳定金 元，如乙方不按约定履行本合同则无权要求返还定金，甲方不按约定履行本合同，应当双倍返还定金。定金日后抵为车款，但定金数额不得超过车款总额的20%。
(二)乙方选择下述第 种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方：
1、一次性付款方式
年 月 日前，支付全部车款，计人民币 _______元，大写：_______ 。
2、汽车消费贷款方式
(1) 年 月 日前，支付全部车款的_______ %，计人民币 _______元，大写：_______ ;
(2) 余款计人民币 _______元，大写：_______ ，于 年 月 日前支付。
乙方可通过双方共同确定的金融机构办理汽车消费贷款支付余款。但如因乙方原因造成以下情况，视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任：
A.乙方未能在以上规定时间内办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准，非由于乙方原因造成除外);
B.乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款(非由于乙方原因除外)，且余额未按时自行补足支付。
3、分期付款方式
(1) 年 月 日前，支付全部车款的_______ %，计人民币 _______元，大写：_______ ;
(2) 年 月 日前，支付全部车款的_______ %，计人民币 _______元，大写：_______ ;
(3) 年 月 日前，支付剩余车款，计人民币 _______元，大写：_______ 。
第四条 交车时间、地点及提车方式
(一)交车时间： 年 月 日前。
(二)交车地点：_______ 。
(三)提车方式：乙方自提□ 甲方送车上门□
(四)交车时，汽车里程表数不得超过 _______公里。
(五)甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
1、销售发票。
2、(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单
3、质量服务卡或保修手册。
4、车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。
5、随车工具及备件清单。
经双方验收，签订车辆交接书。(附件一)
第五条 车辆交付及验收方式
(一)车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
(二)乙方验收车辆无误后，甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
(三)自车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第六条 售后服务
(一)甲方承诺，为乙方提供以下售后服务
(二)当汽车生产厂家不履行售后服务义务时，乙方可选择要求甲方履行相应义务。
(三)当汽车出现故障时，如甲方、生产厂家或二者委托的承担维修义务的第三方距发生故障地点超过 公里时，乙方有权就近选择其他具有资质的维修方修理，事后，乙方可凭发票要求甲方报销。
第七条 无效条款
甲方或生产厂家提供给乙方的说明书及其他材料中，排除或限制乙方权利、免除或减轻甲方责任的条款无效，无论该条款是否通知乙方。
第八条 关于修理、退货或更换的特别约定
(一)关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。
(二)在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂公布的或双方约定的维修站进行修理和保养。但发生第六、(三)条事项时除外。
(三)在车辆使用1年或行驶2万公里内(以先到为准，下同)，同一严重安全性能故障累计修理2次(以修理单据和发票为准，下同)仍未排除故障，或关键总成因质量问题累计更换2次后仍无法使用，乙方有权退车。
(四)在车辆使用 1 年或行驶 2 万公里内，同一关键零件或总成因质量问题，累计修理2次仍不能恢复使用;或由于质量问题及修理，使得该车停用的累计工作日超过60日(扣除进口零件进货在途时间);或累计修理5次以上(不含5次)仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
(五)按照本条上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧。
(六)非车辆质量问题发生交通事故而造成损坏的，或无有效发票的，或乙方不是消费者权益保护法所指的消费者，可免除本条上述第3项、第4项规定的甲方责任。
(七)由于人为破坏、使用或保养不当和疏忽造成的质量问题，或者由于装潢、改装不当造成的质量问题，或者到公布、约定以外的修理点进行修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
(八)本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
(九)生产厂的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂的规定执行。
第九条 违约责任
(一)一方迟延交车或迟延支付车款的，应每日按照迟延部分车款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过十五日的，对方有权解除合同，并要求迟延方赔偿本合同价款的 %作为违约金。
(二)在 年 月 日前，甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准或本合同约定的标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。乙方也可以选择解除本合同，甲方应向乙方支付违约金 元。乙方行使上述约定权利时，所发生的一切费用也由甲方承担。
(三)经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，甲方可依据国家关于召回的法律法规协助汽车制造商主动召回有问题的车辆;由车辆缺陷所造成的人身和他人财产损害，乙方可向汽车制造商要求赔偿，也可向甲方要求赔偿。如乙方选择向汽车制造商赔偿，甲方有积极协助的义务。若该车有特殊的使用要求时，甲方应该明示告知，否则应承担相应赔偿责任。
(四)甲方不履行售后服务义务时，乙方有权要求甲方双倍赔偿乙方为维修汽车而花费的一切合理费用，包括但不限于维修费、购买汽车配件费、交通费等。
(五)因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方承担违约金 元，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权追偿。
(六)甲方有其他违约情形时，每有一次，应当向乙方支付违约金 元人民币，违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权追偿。
第十条 不可抗力
(一)任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力或发生不可抗力后没有采取补救措施和通知义务的，不能免除责任。
(二)遇有不可抗力的一方，应在3 日内将事件的情况以书面形式(含传真、电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后10 日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第十一条 解决争议的方式
合同发生纠纷，甲乙双方应协商解决，也可向有关部门申请调解，协商或者调解不成时约定采取下列第 种方式解决:
(一)向 仲裁委员会申请仲裁。(二)依法向乙方所在地人民法院起诉。
第十二条 双方特别约定
经双方协商，甲方为乙方：
(一)代办保险□ (二)代办按揭□ (三)代办上牌服务□
代办上述服务双方另行签订委托服务协议书。(附件二)
第十三条其他
(一)双方地址、电话若有改变，应在变更之日起3日内书面通知对方，因一方迟延通知而造成损失的，由过错方承担责任。
(二)本合同的未尽事宜及需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
(三)本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
(四)违约方应当承担守约方为进行仲裁/诉讼而支出的一切合理费用，包括但不限于律师费、仲裁费用/诉讼费用、差旅费。
(五)其他约定条款：
第十四条合同的生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式 份，双方各执一份。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
住所： 住所：
证照种类及号码： 证照种类及号码：
代理人： 代理人：
联系电话： 联系电话：
签约日期： 签约地点：
双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖旧机动车事宜，订立本合同。
第一条：出卖人依法出售个人机动车，具体资料见附件。
第二条：车款及交验车
旧机动车的价格为(不含税费)元，买受人已同出卖人在当面验收车辆及审验相关文件,并以现金方式支付出卖人全部车款。
买受人应在7个工作日内办理完车辆过户、转籍手续，转籍过程中发生的税、费全部由买方负担。
第三条：买卖双方的权利和义务
1、出卖人应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、出卖人保证向买受人提供的相关文件真实有效。
3、买受人应按照约定时间、地点与出卖人当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
第四条：合同争议的解决办法
因本合同引起的争议，由当事人协商解决;也可向有关部门申请调解;协商或调解不成的，向当地人民法院起诉解决。
第五条：其他约定事项：
本合同一式贰份，买受人与出卖人各一份，经双方签字后生效;合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
买受人(签字)：出卖人(签字)：
电话：电话：
身份证号：身份证号：
日期：年月日日期：年月日
合同编号：合同双方当事人：
甲方：联系电话：住所：
乙方：联系电话：住所：
委托代理人：联系电话：住所：
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条车辆基本情况：
品牌型号：____发动机号：____车架号：____颜色：____
第二条价款与数量：
车辆单价：_元，数量：_台。
车辆总价：_元，千百拾万千百拾元整。车价为车身单价不包含车辆购置税、车辆保险费、挂牌杂费等其他费用。
乙方如需委托甲方代理上牌、委托运输等服务的，双方应另行签订委托服务协议书。
第三条付款方式及期限：
乙方选择下述第种方式付款:
1.定金支付方式：
乙方在签定合同时即付定金：_元，并在日内付清车价款。
2.一次性付款方式：
签署本合同之日起日内，支付全部车价款，计人民币_元。
3.分期付款方式：
签署本合同之日起日内，首付全部车价款的%,计人民币_元。余款计人民币_元，于_年__月__日前支付。
乙方若通过金融机构办理汽车消费贷款支付余款。签署本合同之日起日内，首付全部车价款的%,计人民币____元。余款计人民币__元，于_年__月__日前支付。
乙方未能在3.2条款规定时间内足额获得贷款，应在日内自行补足余额。
第四条车辆交付及验收：
1.交车时间：_年__月__日前。
2.交车地点：
3.交车方式：乙方自提口甲方送车上门口
4.交车时里程表记录小于50公里口公里口
以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5.甲方向乙方交付汽车及随车文件时应当场验收。乙方应对所购车辆进行认真检查、确认。如有异议，应当场提出。验收完毕，双方需签署车辆交接书，即为该车辆正式交付。
6.车辆正式交付之时起，该车辆的.风险责任由甲方转移至乙方。
第五条质量、维修、更换、退车
1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合汽车产品国家标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测。不能通过公安交通管理部门的检测的,甲方应当负责换车或退车。
2.双方对车辆质量的认定有争议的，可共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构鉴定，其出具的书面鉴定结论作为处理争议的依据。
3.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退车，按《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》的规定及乙方随车保修手册的约定执行。
4.本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
第六条不可抗力
任何一方因不可抗力的原因，致使车辆不能交接或逾期交接的，可免除违约责任。遇有不可抗力的一方，应负有及时通知并在10日内提供不能履行合同的书面证明。
第七条违约责任
除本合同第六条规定的特殊情况外，
1.若甲方逾期交车，自逾期之日起至实际交付之日，甲方按日向乙方支付车价款万分之违约金，合同继续履行，逾期超过天，乙方有权解除合同。合同解除后，甲方应当自乙方解除合同到达之日起日内退还已付款。
2.若乙方逾期付款，自逾期之日起至实际支付之日，乙方按日向甲方支付车价款万分之违约金，合同继续履行，逾期超过天，甲方有权解除合同。
3.经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特别注意事项应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
第八条争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可提请厦门市工商行政管理部门组织调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第九条其他
1.乙方保证在合同中填写的姓名、地址、电话等内容真实有效，在此期间如有变更，应以书面形式通知甲方，否则由此引起的无法及时通知的责任由乙方自行承担。
2.本合同的未尽事宜可由双方约定后签订补充条款或补充协议，合同的补充条款、补充协议及附属文件与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份,具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。附属文件：车辆交接书
甲方代表人：____乙方代表人：____
身份证号：____身份证号：____
住址：____住址：____
电话：电话：
____年____月____日____年____月____日
甲方(出卖人)：_________
住所：_________邮编：_________
营业执照号码：_________
法定代表人：_________电话：_________
委托代理人：_________电话：_________
乙方(买受人)：_________
住所(址)：_________邮编：_________
联系电话：_________
证件类型：身份证口护照口永久居留证口
证件号码：_________
委托代理人：_________身份证号码：_________
住所(址)：_________联系电话：_________
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
第一条 标的物
汽车品牌及型号规格：_________
生产厂名称：_________出厂时间：_________
首选颜色：_________次选颜色：_________
第二条 数量与价款
车辆单价：_________元，大写_________。
数量：_________台。
车辆总价：_________元，大写_________。
运费：_________元，由_________方承担。
出库费：_________元，由_________方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另行签订委托服务协议书(附件二)。
第三条 付款方式
乙方在签定合同时即付定金：_________元，在结算时冲抵车款。
乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1.一次性付款方式：签署本合同之日起_________日内，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________。
2.汽车消费贷款方式：签署本合同之日起_________日内，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
(1)乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜(以实际发放贷款为准)。
(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
3.分期付款方式：
(1)签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
(2)_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________。
(3)_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________。
第四条 交车时间与地点、交付及验收方式
1.交车时间：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：乙方自提口甲方送车上门口
3.交车地点：_________
4.交车时里程表记录小于：(1)100公里口(2)_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
(1)销售发票。
(2)(国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。
(3)质量服务卡或保修手册。
(4)车辆使用说明书或用户使用手册(中文)。
(5)随车工具及备件清单。
6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书(附件一)，即为该车辆正式交付。
8.车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
第五条 不可抗力、不可预测因素
签订地点：_________ 签订地点：_________
合同编号：_________
买方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
卖方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
职务：___________________________
委托代理人：_____________________
身份证号码：_____________________
通讯地址：_______________________
邮政编码：_______________________
电话：___________________________
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就买卖汽车的有关事项，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、买卖标的
汽车品牌及型号规格：___________________________
生产国别或生产地：___________________________
生产厂名称：________________________________
排气量：___________________________
车牌号码：___________________________
出厂日期：___________________________
已行驶公里数：___________________________
车辆类型：___________________________
厂牌型号：___________________________
(初次)登记日期：：___________________________
颜色___________________________
发动机号：___________________________
车架号：___________________________
车辆购置附加费凭证编号：_______________________
养路费缴付凭证编号：___________________________
有效期从_________至__________________
最后一次年检时间：__________________
二、质量要求
1.卖方向买方出售的车辆，质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。买卖车辆本身不存在危及人身、财产安全的不合理的危险，具备应当具备的使用性能，但对其存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;
2.卖方向买方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3.卖方保证其所出售的车辆不是国家禁止的走私车、拼装车或明令淘汰的汽车产品，也不是违反交通安全、环保等法规要求的汽车产品。
三、数量与价款
车辆单价：人民币_________元，大写_________
数量：_________台
车辆总价：人民币_________元，大写_________
运费：_________元，由_________方承担
出库费：_________元，由_________方承担
四、履约保证金
1.买方应在签订本合同之日，向卖方提交履约保证金_________元。
2.履约保证金的有效期为买卖双方签署验收单后的_________天。
3.如买方未能履行合同规定的义务，卖方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除卖方应得的补偿后的余额在有效期满后_________天内退还买方。
五、付款方式
买方在本合同签订后，按照第_________种方式，如期足额将车款支付给卖方。
1.一次性付款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款，合计人民币_________元，大写_______，履约保证金可抵作车价款。
2.车辆抵押贷款方式：本合同签订之日起_________日内，支付全部车价款的_________%，合计人民币______元，大写_______;余款自_________年_________月_________日起_________日内支付，合计人民币_________元，大写_________。
3.分期付款：
(1)本合同签订之日起_________日内，买方支付卖方人民币_________元(大写：_________)作为保证金。保证金可以抵作车价款。保证金的数额不得超过主合同标的额的20%。
(2)卖方将车辆交付买方，并经买方办理交车手续后，支付车价款的_________%，合计人民币______元(大写：_________)。
(3)买方委托卖方办理上牌手续，待相关事项办妥后，支付剩余_________%的车价款，合计人民币_____元(大写：_______)。
(4)其他约定：_________。
4.双方约定的其他付款方式：_________。
以上合同价款均以□现金□汇票□支票□_________方式结算。
六、交付
1.交付时间：_________年_________月_________日
2.交付地点：买卖车辆的成交经营场所或_________。
3.交付方式：
(1)实行送货上门的，卖方应按合同规定的时间送往_________(接收地点)，交付日期以发运时运输部门的戳记为准;
(2)实行代运的，卖方应按买方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续，并派人押运(如果需要)。交付日期以发运时运输部门的戳记为准;
(3)实行自行提货的，卖方应在交付日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将提货时间通知买方，以发出通知之日作为通知提货时间。
4.卖方在交付车辆的同时，还应向卖方提交下列文件：(以下3、4、5项如没有，售前应说明)
(1)购车发票;
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;
(3)保修卡或保修手册;
(4)说明书;
(5)随车工具及备胎。
七、验收
1.买方应在车辆交接的当场对所购车辆的外观、基本使用功能和随车工具(备配件)、卖方提供的卖车相关文件和手续等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件功能及相关文件等有异议的，应当场提出或_________日内提出书面异议，经卖方确认后负责调换、处理。
2.车辆验收合格后，双方办理车辆交接，并签署《商品车辆交接书》，视为该车辆正式交付。卖方还应在协助买方办理完车辆过户、转籍手续，车辆过户、转籍过程中发生的税、费由_________方承担。
3.从车辆正式交付验收合格之时起，该车辆的所有权和风险责任由卖方转移至买方。
八、风险负担
1.汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由卖方负担。
2.车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
3.因卖方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付的，卖方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。
4.车辆由卖方交承运人运输的，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
5.卖方按照约定未交付有关车辆的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
九、维护维修
1.买卖车辆在保修期内出现质量问题或需要保养，卖方应在生产厂公布或双方约定的维修站进行修理和保养。
2.卖方售卖给买方的车辆的保修期，为_________年或者_________万公里，以先到达者为准。
3.在保修期内卖方对产品质量实行三包，在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经______次以上(含______次)修理，车辆的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，卖方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款(扣除折旧)。
4.在保修期内，如买方使用、保管或保养不当造成的问题，由买方自行负责。
5.买方所购汽车存在设计、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和财产损害的，买方有权向卖方或生产厂家主张索赔，卖方应积极协助。
6.保修期后的产品维护由双方协商再定。
十、违约责任
1.卖方应保证其对出卖车辆享有所有权或处分权，若第三人对车辆提出主张，造成买方与第三方发生争议，卖方应承担因此而产生的法律责任和经济损失。
2.卖方应如实向买方陈述车辆的状况，并保证车辆状况陈述的真实性，若卖方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应明示告知而未明示告知的，应承担相应赔偿责任。
3.买方未能按时支付车款的，每逾期1日，应支付卖方全部车价款_________%的违约金。
4.卖方未能按时交付车辆的，每逾期1日，应支付买方全部车价款_________%的违约金。
5.因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
6.因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致买方无法上牌，买方有权解除合同和退车，因此而造成买方的实际损失，卖方应当予以赔偿。
7.卖方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，买方有权拒绝接收车辆，或要求卖方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。
8.买方选择以抵押贷款的方式付款的，如买方未能在规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜(以银行实际发放贷款为准)，视为买方未按合同约定时间付款，应当向卖方承担违约责任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限届满，买卖双方不再续签本合同;
2.买卖双方通过书面协议解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
7._________。
十二、保密
买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
十三、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十七、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十八、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十九、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方：_______________(盖章)
卖方：_______________(盖章)
授权代表：___________(签字)
委托代理人：_________(签字)
_________年_______月_______日
签约地点：___________________
卖方：_______________(盖章)
授权代表：___________(签字)
委托代理人：_________(签字)
_________年_______月_______日
签约地点：__________________
甲方（车辆销售商）：_______________________
乙方（购买方）：________________________________
法定代表人/授权代表：_______________________
地址：____________________________________
电话：____________________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方汽车事宜，订立本合同，以便共同遵守。
第一条车辆型号、品牌、数量
1、车辆型号：________________________________________________________________
2、车辆品牌：________________________________________________________________
3、车辆数量：__________________________________________
第二条车辆价款
1、车辆价款为：人民币________________________元（大写：____________________________________）。
2、车辆价款包括：
（1）车辆本身价值；
（2）车辆保险费用；
（3）车辆装饰费用；
（4）车辆售后服务费用；
（5）车辆配件费用。
3、车辆价款的支付方式：
（1）甲方在合同签订后一次性支付；
（2）乙方在合同签订后一次性支付。
第三条车辆交付与验收
1、甲方在合同签订后_____日内将车辆交付给乙方。
2、乙方在收到车辆后______日内进行车辆验收，验收标准按照合同约定的进行。
3、车辆验收合格后，乙方有权选择是否安装GPS定位系统。
第四条车辆保险
1、车辆保险费用由甲方支付。
2、车辆保险费用的支付方式：
（1）甲方在合同签订后一次性支付；
（2）乙方在合同签订后一次性支付。
第五条车辆售后服务
1、甲方承诺按照合同约定对乙方的车辆进行售后服务。
2、售后服务的'内容：
（1）车辆保养；
（2）车辆维修；
（3）车辆保险；
（4）车辆售后服务费用。
3、售后服务的时间：
（1）车辆保养：自车辆交付之日起_____日内；
（2）车辆维修：自车辆交付之日起_____日内；
（3）车辆保险：自车辆交付之日起_____日内；
（4）车辆售后服务费用：自车辆交付之日起_____日内。
4、售后服务费用的支付方式：
（1）甲方在合同签订后一次性支付；
（2）乙方在合同签订后一次性支付。
第六条车辆抵押与担保
1、甲方保证对所销售的车辆享有合法的所有权，并有权将车辆抵押给乙方。
2、甲方保证在车辆交付给乙方前，不得将车辆抵押给任何第三方。
3、甲方保证在车辆交付给乙方后，不得将车辆转让、出售、抵押、变更所有权人或使用人。
第七条车辆保险单的变更
1、甲方有权根据车辆实际情况，对保险单进行变更。
2、车辆保险单的变更：
（1）甲方在合同签订后______日内向保险公司申请；
（2）保险公司在合同签订后______日内审核；
（3）甲方在审核后______日内与保险公司签订变更协议。
第八条违约责任
1、甲方未按合同约定的时间将车辆交付给乙方的，每迟延一日，应向乙方支付迟延部分车辆价款的________%作为违约金。
2、乙方未按合同约定的时间支付车辆价款的，每逾期一日，应向甲方支付逾期部分车辆价款的________%作为违约金。
3、车辆价款不足以支付乙方车辆价款的，甲方应赔偿乙方相应的损失。
4、乙方逾期交付车辆或逾期支付车辆价款的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
第九条合同的解除
1、本合同生效后，除非双方另有约定，否则任何一方不得擅自解除合同。
2、除非双方另有约定，甲方在车辆交付给乙方后______日内，有权解除本合同。
3、乙方在收到车辆后______日内，有权解除本合同。
第十条争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或申请有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
（1）提交________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向________人民法院起诉。
第十一条其他
1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款和本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：____________________________________
授权代表（签字）：____________________________________
乙方（盖章）：____________________________________
授权代表（签字）：____________________________________
签订时间：__________________________
签订地点：__________________________
合同编号：
出卖人(甲方)：
买受人(乙方)：
依据其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖的有关事宜，订立本合同。
第一条 汽车名称、数量及价款
汽车品牌 型号
生产厂商 产地
发动机号 合格证号
车架号 海关单号
商检单号 配置(标准配置/选用配置)
车身颜色 内饰颜色
单价(人民币)
数量
总价(人民币)
备注
第二条 定金
乙方在_______年_____月_____日，向甲方交付人民币_______元,大写__________________,作为定金(定金不得超过全车款的20%)，甲方交车后，定金抵作车款。
第三条 付款方式
乙方选择下述第_____种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1、一次性付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款，计人民币____________ 元，大写 ______________。
2、分期付款方式：
签署本合同时，支付全部车价款的___%，计人民币__________元，大写 。
____________________________________________________________
3、汽车消费贷款方式：签署本合同时，首付款人民币__________元，大写 ，余款___________元，大写 ________在乙方办理按揭后支付。
第四条 车辆质量
1、车辆质量应当符合国家汽车质量标准和汽车行业标准，并符合出厂检验标准，达到产品说明书载明的技术指标等。
2、双方对车辆质量认定有争议的，以国家汽车质量监督检验部门的
书面鉴定意见为处理争议的依据。
3、车辆在买卖中，车辆质量及售后服务国家有规定的，从其规定。
第五条 交车时间与地点、交付及验收方式
1、交车时间：现车于_____ 年___月___日前交付;
2、交车方式：_______ 。
3、交车地点：_____ 。
4、甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
(1)销售发票;(2) (国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明(如有)及商品检验单(复印件);(3) 质量服务卡或保修手册;(4) 车辆使用说明书或用户使用手册(中文);(5) 随车工具及备件清单。
5、车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如有异议，应当场向甲方提出并协商解决。
6、甲方向乙方交付汽车及随车文件时，双方签署车辆交接书后(见附件一)，即视为该车辆正式交付。
7、其它委托事宜如乙方有需求见附件二。
第六条 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式(包括但不限于电子邮件、手机短信等形式)通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
第七条 售后服务的约定
1、车辆售出后，其售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。
2、在保修期内车辆出现质量问题或需要保养的，甲方应为乙方提供可供选择的、由生产厂商认定的维修保养网点，由乙方自行选择。
在保修期内车辆出现质量问题，乙方可在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理。
3、如生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
4、本合同签订后，有关汽车产品修理更换退货的，双方按国家规定执行。
5、生产厂商的保修条款比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的规定执行。
第八条 违约责任
1、乙方原因导致合同解除的，无权要求返还定金;甲方原因导致合同解除的，甲方应当双倍返还定金。因不可归责于双方的原因导致合同解除的，双方均不承担违约责任(定金需返还)。
2、因汽车生产厂商因生产计划或车辆运输方面的原因致使甲方不按时交付车辆的甲方应加以解释说明，并提交相关印证。乙方可以要求甲方退还定金或已交付的购车款，本合同解除;双方也可以重新商定交车期限。
3、乙方在接到提车通知后_____日内来甲方提取车辆，若乙方在 _____日内没提取车辆，经甲方催告后合理期限内不取车的，甲方可以将车辆转售，合同解除后定金不予退还。(不可抗力除外)
4、经国家授权的汽车检验、检测机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，乙方可以向甲方主张赔偿，也可向生产厂商主张赔偿。乙方向生产厂商主张赔偿时，甲方有责任协助。若甲方在该车有瑕疵(样车、外观有擦痕等不影响正常使用)，应当书面告知而未告知的，应承担相应责任。
5、乙方使用汽车前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册等有关资料。下列情形之一的，在保修期和三包有效期内，甲方可以不承担三包责任。
(1)使用说明书中明示不得改装、调整、拆缷，但消费者自行改装、调整、拆缷而造成损坏的;
(2)发生产品质量问题，消费者自行处置不当而造成损坏的;
(3)因消费者未按照说明书要求正确使用、维护、修理产品，而造成损坏的;
(4)因不可抗力造成损坏的。
6、买卖双方按该车辆价款总额的____%，由违约方向守约方支付违约金。
第九条 其他约定
本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。甲乙双方(委托代理人)签字或盖章后本合同即生效。
其他约定__________________________________________________ _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________。
第十条 解决争议的方式
本合同发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的，按下面第_____种方式解决：
(一)提交_ ___仲裁委员会仲裁;
(二)向 人民法院提起诉讼。
第十一条 本合同一式____份，甲方___份、乙方___份。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
地址： 地址：
证照名称： 证照名称：
证照号码： 证照号码：
法定代表人： 法定代表人：
出卖人(或委托代理人)(签字)： 买受人(或委托代理人)(签字)：
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
邮政编码： 邮政编码：
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
签订地点： 签订地点：
附件一
车辆交接书
_______ 年_____ 月_____ 日_____时，甲、乙双方在________________________对______________牌汽车进行验收与交接，双方确认：
1. 甲方交付给乙方的汽车品牌及型号规格为：___________________________________
乙方经过验收，认为符合双方 ______ 年______ 月_________ 日签订的汽车销售合同约定(发动机号：_________车架号：___________)，同意接收。
2. 随车文件清单如下(打√)：
(1)发票□ (2)合格证□ (3)说明书□ (4)保修卡□ (5)海关证□
(6)商检证□ (7)进口车关单□ (8)进口车商检单□
(9)其他：________________
3. 下列车辆项目完好无损、运转正常打“√”。
外观_______，发动机运转_______，其它_______
4. 里程表显示数：_____________公里
5. 其他交接事项：本交接书自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
委托代理人(签字)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件二
委托服务协议书
委托人(乙方)：
受托人(甲方)：
双方经协商一致，按照自愿的原则，就办理下列委托事项达成如下协议：
一 、委托事项乙方授权甲方代为办理下列事项(打√)：
(1)代办保险□(2)代办上牌□ (3)代办其他项目：___________________
二、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：
1、代办上牌，代办费：___________元，大写_ __________ 。
2、代办保险：
保险费用合计：__________________元，大写_ __________ 。
双方特别约定：
乙方委托甲方代办车辆上牌服务，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于第三者责任险和车辆损失险。保险合同应当书面专门约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。
4.代办上牌，费用概算如下：
车船税_________ 元，购置税___________元，注册费：_________ 元，其他____________元，合计约_____________元。
5.装饰项目 费用______________元。
6. 代办其他项目______________________ ,费用_______________元。
7. 所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担，并按支出凭证向乙方结帐。
三、上述费用由乙方预付。
四、委托报酬
甲方完成委托事宜后，乙方应一次性付清代办劳务报酬(以下简称代办费)合计__________元，大写_______________________ 。
五、上牌服务完成期限：_________ 年_______月_______ 日前。
六、完成委托上牌服务，应当随车移交如下材料：
(1)购置税凭证 (2)机动车保险单(3)行驶证(4)车船税凭证(5)车辆牌照：
七 、违约责任
1.甲方在代办服务过程中造成车辆毁损、灭失的，乙方应当先向保险公司索赔，赔付不足部分由甲方予以修复或赔偿。除甲方原因外，代办保险中双方特别约定内容未能及时全面落实的，应当免除甲方的责任。
2.乙方中途撤回委托的，应承担甲方已发生的费用。
3.除不可抗力或遇政府机构停电、设备及电脑故障或临时改变办公时间等非甲方原因外，甲方如未在本协议约定上牌完成期限内将完成委托的上牌车辆交付乙方，乙方可按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30天，甲方应按全部车价款的 %向乙方支付违约金，协议继续履行。若乙方逾期超过30天未向甲方支付足额委托报酬的，乙方应该按全部车价款的 %向甲方支付违约金。(本条不适用于无偿代办服务)
4.因乙方不能及时提供有关材料而影响委托事项按约完成的，则交车期顺延。
5. 本委托服务协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(签章)：________________ 乙方(签章)：________________
委托代理人(签字)：________________
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日