最新建筑装修设计合同范本(精选3篇)
发包人(甲方)
设计人(乙方) 汇合装饰设计工程有限公司
发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担 马鞍山佳山雨山管理用房餐厅、辅助楼、连廊设计 (项目名称)工程设计,工程地点为: 马鞍山佳山雨山管理用房内, 经双方协商一致,签订合同,共同执行.
第一条 本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程 勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
2.1 发包人(甲方)给设计人(乙方)的委托书或设计中标文件
2.2 发包人(甲方)提交的基础资料
2.3 设计人(乙方)采用的主要技术标准是:《建筑装饰设计规范》GB 50016-20xx 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 《建筑设计防火规范》 GB50016-20xx 《金属与石材幕墙工程技术规范》 GB/T21086-20xx 《钢结构设计规范》(50017-20xx) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20xx 《建筑给排水设计规范》GB50015-20xx
第三条 合同文件的优先次序
构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断:
3.1 合同书
3.2 发包人(甲方)要求及委托书
第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资、及设计内容(根据行业特点填写)
第五条 发包人(甲方)向设计人(乙方)提交的有关资料\文件及时间
第六条 设计人(乙方) 向发包人(甲方) (乙方)交付的设计文件、份数、地 点及时间
第七条 设计费及支付方式
7.1 本合同设计费估算为
第八条 双方责任
8.1 发包人(甲方)责任
8.1.1发包人(甲方)按本合同第五条规定的内容,在规定时间内向设计人(乙方)提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人(甲方)不得要求设计(乙方)违反国家有关标准进行设计。在未签订合同前发包人(甲方)已同意,设计人(乙方)为发包人(甲方)所做的各项设计工作,发包人(甲方)应支付相应设计费。
8.1.2 发包人(甲方)应为设计人(乙方)派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
8.1.3 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人(甲方)负责解决。
8.2 设计人(乙方)责任
8.2.1 设计人(乙方)应按国家规定和合约规定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人(甲方)交付设计文件(出现8.1.1、8.1.2 、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
8.2.2 设计合理使用年限为年。
8.2.3 负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
第九条 保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人让或用于本合同项目外的项目,如发生以 上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十条 仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人(甲方)与设计人(乙方)应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十一条 合同生效及其他
11.1设计人(乙方)为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
11.2本工程项目中,设计人(乙方)不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人(甲方)需要设计人(乙方)配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人(甲方)承担。
11.3发包人(甲方)委托设计人(乙方)配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人(乙方)员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人(甲方)支付。
11.4发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
11.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
11.6本合同双方签字盖章即生效,一式份,发包人(甲方)份,设计人(乙方份。
11.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
11.8 未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同个有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
编号:_____
项目名称:_____
工程地点:_____
建设方:_____
设计方:_____
GF-20xx-0206(乙种本)__有限公司厂区装饰设计_____有限公司_____装饰设计工程有限公司____年____月____日
委托单位:
设计单位:深圳__装饰设计工程有限公司(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担__有限公司厂区办公楼1-2层室内装饰、办公楼外观效果、工厂二楼办公区装饰工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订:
1.1《中华人民共和国经济合同法》。
1.2国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的名称,设计要求,设计内容:
2.1项目名称:有限公司厂区装饰设计
工程地点:深圳市宝安区公明茨田蒲第三工业区
工程内容:办公楼一、二层以及外观,厂区二楼办公区
建筑面积:约_______平方米
工程造价:
2.2设计范围:室内外的装修平面、墙柱立面、办公楼外立面外观
2.3设计内容及交付设计文件的时间:
总设计时间为合同签订日起30个工作日完成。
2.3.A出图标准
(一)平面设计&概念设计阶段,乙方提供以下图纸(各壹套):
a.办公区总平面布置图及相关风格图片
(二)方案设计阶段,乙方提供以下图纸(各壹套):
a.办公楼外观图效果图一张;
b.平面布置图;前厅效果图、大会议室效果图,董事长室效果图各一张;
c.施工图设计阶段:施工图、灯具家私装饰品等配套图
d.乙方应在施工图完成,甲方支付设计费用时交付图纸电子文件予甲方(一套电子文本,及3套施工图图纸正本)。
2.4工作时间共30个工作日,具体为
a、平面设计&概念设计阶段:自设计合同签订后起7个工作日内。
b、方案设计阶段:自方案设计阶段定案后起15个工作日内。
c、施工图设计阶段:自初步设计阶段定案后起13个工作日内。
d、除不可抗原因外,甲方须在合同规定的时间内向乙方支付设计费用。如有逾期,设计时间作相应延长。
第三条设计收费
3.1本合同项目的设计费为人民币_______元整(¥_______)。
第六条付款方式
3.2合同签订后叁天内,甲方支付乙方总设计费的50%(即人民币_______元整¥_______)。
3.3乙方交付所有施工图、完成施工招标7天内,一次付清剩余设计费;如果乙方施工中标,剩余设计费作为优惠折扣给予甲方,甲方无需支付剩余设计费。
第四条甲方责任
4.1甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖或用于本合同外的项目,如发生以上情况,则乙方有权索赔。
4.2在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同必须书面通知乙方,乙方接通知后,已开始设计工作的,甲方根据乙方已完成的设计量向乙方交付费用。
4.3甲方应按本合同第五条、第六条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担应付金额千分之三的逾期违约金。逾期拾伍天以上时,乙方有权中止履行下阶段工作,并书面通知甲方。
4.4甲方要求乙方在合同规定时间内提前交付设计文件时,甲方应支付赶工费,具体费用,甲、乙双方另行协商。
第五条乙方责任
5.1乙方按本合同第四条规定向甲方交付设计文件;由于乙方自身原因,延误了按合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之三。延误壹拾伍天以上时,甲方有权中止合同,并书面通知乙方。
5.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,甲方不再支付设计费,乙方还须就修改部分负责向施工方做设计交底,参与工程竣工验收并出具意见。
5.3根据甲方要求,在施工过程中对设计进行调整。
5.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同时,乙方应双倍返还甲方已支付的定金。
5.5乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术、经济资料,如发生以上情况,甲方有权索赔。
第六条各设计阶段文件的确认
乙方交付设计文件后,甲方应尽快给予确认或提出修改意见,超过下列期限后不给予回复,视为确认。乙方交付方案设计后3天,修改初步设计3天,施工图设计7天,甲方审查设计文件的时间及乙方根据甲方要求修改文件的时间不计算在设计工期内。一般方案修改不再绘制效果图。方案阶段发生整体修改或者重新设计,按以下办法处理:
(A)乙方无偿负责整体修改二次方案,二次以上的整体修改,乙方收取工本费
(B)以上条(A)的基础上,方案仍不能满足甲方要求,双方可以在甲方支付设计方案费及修改工本费的基础上协商解除合同,设计成果归甲方所有。
(C)甲方授权委托人:(一)(二)任何一人签字认可。
(D)乙方授权委托人:(一)吴远航(二)任何一人签字认可。
第七条施工技术配合
7.1乙方提供施工技术配合应负责下列事宜:
7.2供给工程需要的详图,
7.3对施工方进行图纸答疑及图纸技术交底。
7.4根据甲方要求及施工现场的具体情况派员进行现场指导。
第八条其它
8.1如甲方中途变更设计或要求增加设计内容,应以书面通知乙方并签订合约(为合同附件)。
8.2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另支付费用。
8.3本设计合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决,协商不成时,双方同意仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的`,可向合同签定地人民法院起诉)。
8.4本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具同等效力。
8.5本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
8.6甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。
甲方地址:_______邮编:_______
电话:_______传真:_______电子邮箱:_______
乙方地址:_______,邮编:_______
甲 方: (以下简称甲方) 乙 方: (以下简称乙方)
第一章 总 则
本协议是甲乙双方根据中华人民共和国有关法律共同友好协商确定的就本项目有关工作进行相互约定的法律文件。双方同意在本文件有效签署后共同遵守执行。
1.1 协议概况
1.1.1 甲方委托乙方作为设计方完成河南河南理工大学体育馆室内设计,其工作内容包括施工图设计。
1.1.2 乙方将紧密结合整个项目进度,全力跟进配合并指导甲方及相关专业、承建方等各方的工作。
1.1.3 乙方将负责向甲方提供有关专业设计及协议上的一般法律咨询服务,确保本项目在法律及协议保护下进行,在公平、公正地平衡参与各方之权利义务及责任的前提下,保障甲方之最大利益。
第二章 项目概况
2.1 项目的具体概况:
2.1.1 建设地址:
2.1.2 建设规模:建筑面积 平方米。
第三章 定义
3.1 图纸:系指由乙方设计并提供的用以满足甲方参考决策、并施工所需的所有室内专业图纸(包括设计说明和材料样板)及本协议其他条款约定的所有图纸。
3.2 协议价格:系指甲方和乙方在协议中约定的,甲方用以支付乙方按照协议约定完成全部设计任务并提供相关服务的款项。
3.3 书面形式:系指协议书、信件或数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
3.4 施工现场:系指甲方提供的用于本项目工程施工的场所。
3.5 开工日期:系指本项目办公室室内开始室内装饰施工日期。
3.6 不可抗力:系指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,具体解释参照《中华人民共和国协议法》的相关规定。
3.7 违约责任:系指协议一方不履行协议义务或履行协议义务不符合约定所应承担的责任。
3.8 天和工作日:前者系指日历日;后者系指除法定节假日后的日历日。需要更多合同版本,施工组织设计请联系QQ271057719.
第四章 设计、咨询内容
4.1设计、咨询范围及深度
4.1.1设计依据
① 本项目的设计依据如下所示: 甲方提供的本项目电子版建筑设计图纸。 经甲方提供并认可的室内设计方案经有效签署的本协议一切附件和补充文件。工作过程中的甲方审批、指导意见(专家、协调会等各种形式的意见)和甲方阶段性书面意见及顾问单位的咨询意见。工作过程中双方往来的各类书面文件、会议纪要、电话纪录等
② 乙方须以上述文件为设计依据,并按本协议的约定提供设计服务。若乙方欲作出超出设计内容或与设计依据相悖的处置或变更时,应事先向甲方提出书面申请。甲方书面答复同意后,乙方才能作出相应的处理或变更。
4.1.2设计、咨询任务范围
4.1.2.1设计范围 设计内容
根据业主要求,进行体育馆公共部分及部分室内体育场馆的装饰施工图设计。
4.1.2.2工作内容
乙方应根据甲方提交的设计参数和本工程的具体情况和要求,进行本项目的室内施工图设计。最终提交的设计文件应达到甲方各阶段要求和国家及地方的相关法律法规。(不含相关政府报建审批)
第五章 工作进度
5.1施工图设计(6周)
5.2初步设计方案,包括室内吊顶及墙面的标高及面积测算及材料表等数据,将于20xx年4月12日之前交付。
5.3全部设计成果包括:平面图,定位图,地面铺装图,顶面图,灯位图,各装饰区域详细立面图,节点详图,完整详细的用材一览表。
第六章 协议价格
6.1 乙方完成本协议规定的上述设计咨询服务工作,甲方向乙方支付设计/技术咨询费的取费标准为按建筑面积每平米0元,建筑面积 平方米,经协商最终价格为(小写:元)。(此单价为甲乙双方确定最终实际价格,若甲方与业主方无法完成谈判,造成施工终止。甲方安排乙方直接与业主方进行设计费谈判,届时设计费报价不再以此价格为准但不低于此价格。)
6.2 如甲方要求乙方提供本协议规定之外的其他服务,双方应另行协商服务内容及相关费用,并以签订补充协议的方式加以确认。
第七章 设计咨询费支付条件和方式
8.1 经甲乙双方协商,本着互信互利的原则,支付方式如下:
8.1.1乙方在书面形式提交全部设计成果并经甲方确认收到后30天内,甲方应支付相应的设计咨询费用90%,工程完工验收合格全部支付完毕。(此项支付前需开具发票给甲方)
8.1.2如甲方将本协议内所约定的设计内容相关工程施工工作交付于乙方施工,则所有设计咨询费用与工程款项一同支付,支付方式以工程施工合同为准。
8.2 甲方向乙方支付的设计咨询费汇入乙方的下列账户: 账户名称: 公司名称:
开户行: 账号:
第八章 协议文件
8.1 本协议有效期自双方代表签字生效之日起,至双方完成合作并结清费用止。 8.2 本协议由双方代表签字盖章的补充协议和附件、协议,均为本协议不可分割部分,与本协议有同等法律效力。若本协议与补充文件有不一致处,以补充文件为准。
8.3 本协议正本一式四份。甲方执二份、乙方执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日