关于购销合同汇编(通用31篇)
甲方(购买方):
乙方(出卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定:
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下:
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
供方:_________(以下简称甲方)
需方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额:
二、农作种子的检验及检疫:
供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫,检验执行GB/T3543.1-3543。7-1995《农物物种子检验规程》。
1、供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。
2、调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。
3、供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存,以备种子复检和鉴定,样品保存至该批种子用于生产收获以后。
4、种子质量严格执行国家或行业标准。
三、包装要求及包装费用负担:
四、交货时间:_________
地点:_________
发运方式:_________
运费负担:_________
五、结算方式:_________
六、双方一般责任:
供方:保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定,并按合同约定的时间、地点交付需方;需方:按合同约定按时交付种子款,保证按时收购供方提供的`符合本合同要求的种子。
七、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的,供方应及时通知需方进行实地考查,提供具有法律效力的有关资料,双方协商变更合同,签订补充协议。协商不成,按经济合同法及种子管理法规的有关规定处理。
八、违约责任:
九、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。
十、种子质量发生纠纷,由_________(机构或单位)进行技术质量鉴定;本合同在履行中发生纠纷,由当事人协商解决,协商不成,可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十一、双方协商的其它条款:
十二、本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及国家有关规定,经合同双方协商一致,做出补充规定附后。如需提供担保,另立《合同担保书》,作为本合同附件。
本合同一式_________份,合同双方各持_________份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
供方: 地址: 传真:
合同编号:
需方: 地址: 传真:
一、 结算方式及期限:款到发货,现款结算,出厂价为含税价。
二、 液氨质量:以供方液氨化验单为准,符合GB536-88标准。
三、 交货地点:供方液氨充装现场,交付后产品的风险由需方承担。
四、 运输、费用、安全及提出异议期限:
1、 汽车自提,需方自行解决运输,车辆进入厂区内,应服从供方安全与环保的管理规定,运输安全由需方负完全负责;
2、 运费由需方承担;
3、 货到后,如有质量问题,需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。
4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责,由于需方检查处理不当,造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任:需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨,必须符合国家安全和环保法律、法规的要求,由于需方使用处置不当,造成的安全和环保事故由需方负完全责任。
七、 其他约定:本合同数量为双方协议计划量,如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量,按实际执行数量确定为最终合同数量,供方不对差量承担任何赔偿责任。
八、 违约责任及解决合同纠纷的方式:违约责任按《合同法》执行,但是,本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限,违约方不对守约方的任何间接损失(包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等)承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决,应提交合同签订地法院解决。
供方:
法定代表人: 委托代理人:
需方:
法定代表人: 委托代理人:
签订时间:年 月 日 签订地点:
供方:*有限公司合同编号:
需方:有限责任公司 签订日期:20xx-9-29
二、质量要求:%,做筒纱,定型。筒重:*KG/个,捻向
捻,单纱捻度:*个/米,合股捻度:*个/米,强力≥*CN,色纱颜色按需方确认样品生产,色牢度深色≥**级,浅色≥**级。其它未做具体要求的指标按行业标准执行。 三、包装:内包装用塑料袋,外包装用编织袋。
四、运输费用:由供方负担,供方负责运输途中的货物安全。
五、交货方式:货送需方工厂,按公重交货,公定回潮率按%计算。 六、结算方式:签订合同后,需方预付供方订金%,供方按需方要求开始生
产,其余%款到发货。
七、交货日期:订金到帐后天陆续交货。
八、其他:如产品发生质量问题,需方在收到货*日内提出异议,本合同未尽
事宜由双方友好协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
供方:*有限公司 需方:有限责任公司单位名称(章) 单位名称(章) 法人代表: 法人代表: 委托代理人:委托代理人: 开户行: 账号:
原告:王,女,汉族,现就职于x市劳教所第x大队,电话:
被告:河北x房地产开发有限公司,地址:xx市路号,法定代表人:张,电话:
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于xx县一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!
此致
甲方:泸州老窖生命中那坛酒股份有限公司
乙方:
鉴于:
1、甲方作为一家酒类销售公司,系专营泸州老窖特曲系列产品的销售管理机构。
2、乙方作为甲方在 内的团购经销商,负责在以上区域内开发团购客户,并提供产品配送服务。现甲、乙双方本着诚实信用,平等互利的原则,签订本合同,共同约定如下:
1、甲方向乙方提供下表中产品,保证产品品质符合国家相关规定并向乙方提供优质的售后服务;乙方按照计划内结算价向甲方打款进货。具体价格如下:
2、甲乙双方约定:泸州老窖特麯酒(老方瓶)只面向国有企事业单位;泸州老窖特麯酒(老圆瓶)只面向党政军系统;泸州老窖大曲酒外贸版只面向基层单位。
3、合同期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、乙方承诺:乙方自愿遵守本合同约定的第2条即只在合同约定的单位定向
销售,乙方向甲方购买的产品只在市团购渠道销售,不得将产品销售至 市区域之外,且保证产品不进入市场流通渠道(包括但不限于大卖场、单体商场、连锁超市、社区零售店、名烟名酒店、餐饮酒店、批发市场等营业场所)。并且,乙方保证不得低于计划内结算价销售产品。如乙方出现前述违约行为,甲方有权取消乙方销售本协议下产品的资格,并取消本协议项下产品的市场支持及推广奖励。
5、甲方为乙方提供的产品需由甲方在包装上进行特殊编码标识。
6、在乙方销售执行过程中,甲方根据自身的产品保障能力,可阶段性停货或控制发货数量,此调整不构成甲方对本协议的违反,因甲方停货、涨价或换装等实施阶段性销售调整的,以甲方临时通知文件为准。
7、乙方向团购客户销售本协议约定的产品后,由乙方将产品配送至客户指定地点。对于乙方提供的销售服务,甲方向乙方支付相应推广奖励,推广奖励由客户根据自身需求进行选择,奖励金额为本协议第8条所约定的销售金额的13%购物返券 (货补)奖励或者10%的现金奖励。若乙方首笔订单量超过50件,甲方根据乙方首单进货量给予乙方5%的品鉴酒小酒支持,用于乙方进行公关、品鉴及开展促销活动。
8、甲乙双方约定合同期内乙方实现的销售金额是指:本合同约定期限内,乙方自行向甲方打款进货的金额。(备注:对于乙方退货的产品金额不计入销售金额。)
9、乙方向甲方购买产品实行先款后货,购货前,乙方应将货款全额支付至以下甲方指定账户,甲方确认货款到账及订单信息后,将产品发运至乙方指定仓库,运费由甲方承担。如在运输过程当中货物损坏,乙方有权拒收;交货后货物破损由乙方自行承担。甲乙双方约定:非产品质量问题,甲方概不退货。
甲方账户信息如下:
10、乙方提供销售服务须满足以下要求:
(1)为保证销售服务及时高效,乙方须保证自身保有相应库存。为此,乙方须自本合同生效之日起 10 日内向甲方打款备货,备货数量由双方另行协商。
(2)甲方就本协议第一条项下所列明的产品品项,分别制作所对应的酒票,酒票由甲方专职人员管理。乙方确认团购客户购买意向后,向甲方申请酒票,并协助客户填写酒票。乙方确认收到客户货款后,将客户所购酒品发运至客户指定地址。乙方再次打款备货时,需提供上一批次产品数量的酒票。
(3)为保证双方及时有效沟通,现指定联系人如下:
甲方指定以下联系人:
甲方指定联系人姓名和联系方式: 乙方特指定以下联系人:
乙方指定联系人姓名和联系方式:
乙方指定收货地址及联系人:
11、本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决,协商不成,提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
12、本合同壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字盖章之日起生
效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
签字: 签字:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年月日
沙石供销合同
供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
依照国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并经甲、乙双方充分洽谈协商,签订本合同以兹双方共同遵守。
一、供货内容及地点
甲方按乙方的要求,供应各种石材至乙方场地内。
二、供货单价(已供货当日的市场价为准)
1、沙
2、石子
三、质量要求及验收标准
1、 根据双方确认样板进行验收;
四、供货期限
从乙方发出材料需求单之日起计,甲方须在一日内将乙方需要的材料供应至乙方指定的地点,如延期,甲方每日支付1000元违约金。(人力不可抗拒除外)
五、运输费用,包装标准及费用负担
1、 运输费及卸车费由乙方承担。
六、工程款的支付及结算
1、 材料每十万元(含十万元以上)结算一次,如果一个月不足十万元石材款则以每月结算一次,每次结算的款项乙方应在10天内支付给甲方。
2、 材料到场后,乙方应及时安排有关人员进行验收,并在验收合格后将送货单传回给甲方,以便甲方结算。
七、违约责任
1、乙方所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买沙石,否则乙方应向甲方支付违约金人民币壹拾万元,同时甲方有权单方解除合同。
2、如乙甲不能按时、按质地交货给甲方,乙方有权不支付材料款,并有权要求甲方赔偿因此引起的一切经济损失;
3、甲方无故不交货或乙方无故退货,(非质量因素)视为违约,违约方应向对方支付不履行部份货款的50%作违约金。
八、合同双方签字盖章后生效。
九、合同一式二份。甲乙双方各执一份。
其他未尽事宜 双方协商决定
甲方:
乙方:
供方: 需方:签定地点:
供需双方本着互惠互利,风险共担,共同开发市场的原则,就经销 牌电风扇系列产品,达成如下协议:
一、 供货型号、数量、金额以需方实际提货为准,本合同为年度总订货。本年度计划完成销售电风扇产品总额 万元。实际发货明细以需方书面通知为依据,需方每次订货提前3-5天传真通知供方,每次书面订货单需加盖公章或该公司负责人签名。
二、 包装标准:纸箱包装,纸箱不回收。
三、 交货地点:供方仓库。
四、 发货及运输方式:需方须在其提货车辆抵达供方工厂的3天前向供方提交产品订单,同时须在其提货车辆抵达供方发货地点1天前足额支付相应货款。运输由需方自提或代办汽车运输,一切费用及责任由需方负责。
五、 验收标准及提出异议期限:需方收货后3天内核对发货品种、型号、颜色等,若对货物、配件等有异议, 请及时电话或传真通知供方核对,核对完毕双方必须签字确认方可生效。核对期限为7天内完成,若过此期限视作发货无误处理。
六、 销售区域限制:需方所辐射的地区包括 。原则上不能跨出该地区销售,若需方跨出该指定地区销售而造成供方市场规划的混乱,则供方取消需方的一切销售政策奖励,情节严重则取消需方的销售权限。在销售季节结束后,如需方未能完成该指定地区的销售指标,供方有权另选经销商。如双方确定终止合作,需方须在终止合作后30天内结清所欠供方的货款。
七、 零配件供应:供方按提货总额免费提供 %配件(只以实物形式发放,不作为抵扣货款或返利方式结算),部分配件先作价提供给需方,待需方退回后,供方返还配件金额给需方。
八、 付款方式:需方付款后提货,货款必须付入供方指定帐户上。若没有供方公司盖章总经理签名同意,任何供方有关人员不得办理借支或调货事项,否则供方概不负责(视作为私人行为)。需方未付清该批产品货款前,该产品所有权属供方,若需方拖欠供方货款,经供方多次追款需方均未能准时还款,供方有权提取需方相同价值产品或货物作还款抵偿。
九、 退货规定:产品不良品由需方负责维修,若不能维修部分可退回供方,但必须向供方提出申请,待同意后方能退回,并遵守以下事项:
1、需方退货总额超出提货总值的 %以上, 则退货运费由需方自行负责,并取消当年销售返利奖励;
2、需方退货控制在 %~ %以内,退货运费供、需双方分别负责50%;
3、需方退货比例不超出 %,退货运费全部由供方负责;
4、需方退货比例不超出 %,供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
5、需方全年度能做到不退货,供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
6、退货时间规定:从 年 月 日开始至 年 月 日结束,且退货次数不超过两次,若全年销售 万元以下,则只能退货一次。
十、其他约定事项:
1、需方在 月 日前需付 万元到供方的帐号上,作首批订货款项,过此期限供方有权另选经销商。
2、结算方式:款到发货,若需方未按时付清欠款,供方有权按每月 %利息处罚需方,直到需方付清所有欠款为止。
3、销售返利:供方为激励需方提高销售额,若需方合同期间内:完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元,供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元,供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额__ ___万元以上,供方给予需方最高返利 %;若需方结算金额未能达到_ ____万元,则取消销售返利。(返利说明:按需方合同期间内电风扇结算金额与实际提货总额两者之中的最小值作为核算销售返利标准)
4、需方如作宣传广告或销售过程中有关质检、工商部门进行对供方产品抽检(或送检)而产生的费用,需方必须向供方申请,并由供方总经理签字确认费用后方可执行。并须将相关票据底单传真回供方存档,作为结算依据。
5、需方以现金或银行转帐方式支付货款。如需方使用承兑票支付货款,由需方支付承兑金额的 %给供方作为贴现利息及银行手续费,并且承兑票使用不得超过总付款金额的 %。
6、其它约定事项:
十一、本合同从 年_____月_____日至 年 月 日止。但双方债权、债务不受此时间影响,有效期到欠债方付清对方欠款为止。
十二、本合同在履行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成,则于双方公司所在地有管辖权之法院立案仲裁解决。
十三、本合同一式贰份,双方盖章或代表人签字后生效。(注:供方需企业法定人签字方可生效)
供方: 需方:
供方代表: 需方代表:
地址: 地址:
买方:_________(以下简称甲方)供应商:________(以下简称乙方)
为明确双方的责任和义务,醉方特此委托乙方加工、制造和安装工程防盗门和防火防盗门,并签订本协议,以供双方共同遵守。
一、项目名称:________
二、合同范围:负责防盗门的加工、生产和安装
三、防盗门和防火门工程费用
四、产品和安装质量
1.产品验收以供应商提供的样品和安装样品的质量验收为准。产品质量保修期为一年,产品保修期自工程竣工验收之日起计算(人为因素除外)。
2.乙方的产品质量承诺如下:
(1)乙方产品质量所用的材料必须符合约定条件的规定,锁具及配件的配置应符合买方的要求,并在安装前向甲方出具相关部门的资质证书备案。
(2)安装质量必须符合现行国家质量验收标准的要求。
(3)如果工程质量和产品不合格,乙方必须无条件返工或退货,由此产生的`数量和其他损失由乙方负责。
五、交付时间和要求
1.乙方的安装时间应符合甲方的施工计划,并将门运至施工现场。
2.乙方应自行回收产品包装材料。
六、双方的责任
甲方的责任:
1.提供乙方施工场地及施工所需的水电。
2.甲方负责油漆和灌浆。
乙方的责任:
1.接受甲方的管理,按照甲方的安全文明标准化施工要求清理现场。
2.负责工人工具、量具、材料、日用品的安装。
3.负责本工程安装完成前的施工成品保护。
4.施工人员的安全施工由乙方负责,任何安全事故由乙方负责。
七、受理标准、方式和异议期限
样品门的质量验收以双方认可的项目为准。乙方安装完毕后,由甲方组织验收。竣工验收后15天内未提出质量异议的,视为产品质量验收合格。(备注:本产品不负责包装验收,但负责提供有效证件和合格产品。)
八、付款条件
1.定金在合同签订生效之日支付,产品到达施工现场,安装内部验收完成后支付,余款三个月内付清。
2.工程款由甲方根据乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方进行结算。
九、违约责任
1.如乙方未按甲方要求履行供货或安装义务,甲方有权拒绝向乙方支付货款,并要求乙方每违约一次支付违约金500元。
2.如甲方未能按时付款,乙方有权要求甲方支付应付款项的0.2%作为违约金。
3.甲、乙双方在合同期间的任何争议应通过友好协商解决。协商不成的,双方可以向当地人民法院申请裁决。
十、其他商定事项
乙方完成合同交付并通过买方验收后,但在收到合同约定的所有款项之前,乙方继续拥有交付的产品。在此期间,供应商不承诺售后服务。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。合同款项全额支付后,自动失效。
乙方(公章):_______________。
法定代表人(签名):_____________________________________________________
在_______________________________
需方:
供方:
供需双方通过友好协商,本着互惠互利、真诚合作、共同发展、优势互补的原则,根据国家相关法律、法规,签订本合同,由供需双方共同恪守履行合同条款。
一、工程概况
二、产品名称、规格型号、计量单位、单价:SY膨胀玻化微珠保温防火砂浆660元/m3,此价包括材料运输、装卸、试验费及技术指导等其他各种费用,其中SY膨胀玻化微珠保温防火砂浆20袋/m3(350kg/m3)。上述价格不提供票据,如要票据需另加12%的税金。
三、交货地点及运输方式:供方将货物送到需方指定的地点工地,货到工地后供方负责免费卸货,清点货物后签字认可,并出具收料小票。
四、随机备品、配件:产品生产批次合格证、产品性能检验报告、防火检测报告、节能检测报告、产品施工规范、产品说明书及产品备案证明等技术资料。
五、验收标准、方法及提出异议的期限:参照山西省地方和国家相关标准
六、结算方式及期限:根据工地实际用货量结算,需方在每次货到工地数量达到货款达人民币10万元结清。如未能付款,供方有权停止供货。
七、对外墙保温质量的约定:
1、需方必须严格按照供方提供的施工规范操作,供方安排专人提供技术服务指导。
2、供方只对材料本身质量负责。保证到货时间以及数量。若因供方材料本身造成的'工程质量问题由供方承担相关责任。
3、若需方未按供方提供的施工规范操作或未听取供方技术指导人员的合理性意见施工,造成的工程质量问题与供方无关。需方如果要货需提前五天通知。
八、违约责任:违约方承担相关责任
九、解决合同纠纷的方式:双方友好协商,协商不成,直至供方所在地人民法院。
十、其他约定事项:本合同一式两份,供方一份、需方一份、双方签字盖章后生效。
需方:
购货单位:(以下简称甲方):
供货单位:(以下简称乙方):
为了明确甲乙双方各自应当承担的责任,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、材料的名称、品种、规格和质量、合同期限
1、材料的名称:砂、碎石、元石、连砂石(其中元石径应达到0.5-4cm)范围内。
砂:采用中粗细砂,砂子必须含泥量不得大于2%。
粒料:应当符合设计和施工规范要求,并先用质坚干净的粒料。
2、合同有效期:20xx年06月15日至20xx年12月31日止。
二、材料的数量和计算单位、计算方法
1、材料的数量:结算时以实际收方数量为准。
2、计算单位、计量方法:计量的单位为立方米;计量方法:送到甲方指定工地堆料地点由甲方收料人员验收方量。
三、材料的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点
1、交货方法:由乙方交到甲方指定地点:工地施工现场。
2、运输方式:由乙方负责包运输。
3、到货地点和接货单位(或接货人):施工现场负责人。
四、材料的价格和货款的结算
产品的价格(单价以合同约定价格为准)
1、砂:中、细、粗砂:均价35.00元/T(含泥量不得大于2%),送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:10元/T。
2、石:碎石(0.075-31.5mm):30.00元/T,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:10元/T。
3、元石:30.00元/T,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:10元/T。
4、连砂石:25.00元/m3,送达甲方拌和场指定施工地点价格;其中运输费用:10元/T。
五、验收方式
1、验收方法:实际现场收方为准。
2、验收标准:行业统一标准。
3、验收人员:甲方指定人员。
六、对材料提出异议的时间和方法
1、甲方在验收中,如果发现材料的种类、型号、规格和质量不合规定,应电话通知乙方提出异议。
2、甲方因使用、保管、保养不善造成的质量下降,不得提
出异议。
3、乙方在接到甲方异议后,应在一天内负责处理,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、乙方违约责任
1、乙方不能交货,应向甲方偿付当日不能交货部分的货款的30%违约金。
2、乙方方所交材料的品种、型号、规格质量不符合合同规定的要求,如果甲方同意利用,按质论价;如果甲方不同意利用,乙方必须负责更换,并承担调换、退货面支付的实际费用。乙方不能调换按不能交货处理。
3、乙方逾期交货,应比照中国人民银行有关延期的付款规定,按逾期交货部分计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
4、乙方提前交货的材料、多送的材料和品种、型号、规格质量不符合合同规定的材料,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善面发生的损失,应当由乙方承担。
八、甲方违约责任
1、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期的违约金.
2、甲方违反合同规定拒绝接收质量、规格、型号等符合合同要求材料的,应当承担因此造成的所有费用及损失。
3、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
九、不可抗拒力
甲乙双方的任何一方由于不可抗拒力原因不能履行合同时,应及
时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管部门证明以后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、结算方式
甲方在合同签订后,付给乙方采购定金:人民币50000.00元,在总结算时扣回。其余材料采取先使用后付款的方式进行结算,材料的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,以现金或转账方式结算。具体付款方式如下:
1、乙方前期供货一个月后,甲乙双方共同结算,结算价款在该工程办公楼主体完工后三个月内分三次付清;
2、根据供应的材料的实际数量每月底结算一次,每月三十或三十一日对帐,货款在次月5日前支付此款的80%;
3、余款(每月扣除的20%)在工程完工后1个月内一次性付清。
十一、其它
乙方在运输过程中或到达工地现场时发生的一切安全事故为乙方责任,并由乙方自行承担解决。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不
能解决时,任何一方均可请业主或主管部调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向工程所在地人民法院起诉。
本合同自双方签字加盖手印后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。材料价款付清后,该合同自动失效。
购货单位(甲方): 供货单位(乙方):
代表人: 代表人:
电话:
合同签订日期:
年 月电话: 日
甲方:电话:
乙方:电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市家装特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装修工程的有关事宜,达成以下协议:
第一条工程地点:
第二条工程内容及做法(详见图纸及报价单)
第三条工程期限:
第四条合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________________________元金额写:__________________________元(详见工程报价单)
第五条工程款分两次支付:
第一次支付合同总价款的60%________________________第二次支付合同总价款的40%________________________议,同时调整有关工程费用及工期。
第六条工程保修:工程保修期为两年,维修期为五年。(除人为损坏)
第七条本合同工程竣工双方办理完结算手续自动终止。
第八条其他说明:
第一项甲方工作
1、为乙方入场创造条件,解决施工用电、用水,道路畅通并承担其费用,协调物业公司,保证工程顺利进行。
2、办理施工所涉及的各种申请,审批等手续并承担其费用。
3 、参与工程质量和施工进度的监督,负责甲方材料进场,工程质量验收。
第二项乙方工作
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水道的畅通。
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负v责清扫施工现场(不工程变更:工程项目或方式如需变更,双方应协商一致,签定书面协含清洁)。
5、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作并承担其费用。
第三项工期
1、由于工程量变化,设计变更,不可抗外界因素或经甲方同意的,工期相应顺延。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方负责。
3 、甲方未按工期支付工程款,乙方有权停止施工。
第四项合同履行期间如因施工变更所增加的款项,甲方应在变更协议达成后一次结清所增加的款项,方可生效。
第五项工程收款收据以有公司法人签字或加斧司合同章为有效收据。
第六项工程质量及验收
1 、无论是甲方或乙方提供的材料均应按期到场,并由对方验收放可使用,以确保工程质量,由于某方提供的材料出现问题,损失有其负责。
2 、公司保证每个工程均达到优良标准,正常的拼装缝及误差属正常现象,不属于质量问题。
3 、工程竣工后,乙方提出工程结算单,甲方当场对工程进行验收审查,并结清全部余款。乙方应及时做好验收后的善后工作。
4、办理验收手续,甲方擅自提前使用,由此发生的质量问题由甲方负责。
第十条本合同不含五金,电料,锁具,灯具(乙方负责安装)
第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:乙方签字:
日期:
甲方:杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方: 杭州市临安市金百福珠宝金行
杭州萧山城厢春莲珠宝行向临安市金百福珠宝金行进购上海“老庙”黄金品牌的珠宝产品,就相关情况特订立以下合同:
三、 验收标准:甲方收到货物后,按合同第二款进行检验,检验合格后提货;如在提货前发现有严重损坏现象,应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方,详细所列货物品名、数量。
四、 付款方式及周期: 合同签订后三天内,甲方将预付款电汇或票汇汇款入到乙方银行帐户;预付款为总额的10 %,即1110950.5元;其余货款在20xx月5月8日之前支付。
五、 本合同在履行过程中发生争议,双方当事人协商解决;
六、 违约责任:乙方在收到甲方的预付款后,一般在两个工作日内安排发货,如不能按时发货,应提前通知甲方,否则视为违约,乙方应退还货款。
七、 其他约定事项:
八、 合同有效期:甲方支付预付款后生效;
九、 本合同一式两份,双方各一份。
甲方:杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方:杭州市临安市金百福珠宝金行 (盖章) (盖章)
地址: 萧山区市心南路93号地址:临安市衣锦街465号
法定代表人:邹春连 法定代表人:章长春
委托代理人:委托代理人:
电话: 0571-.82xx3152电话:0571-63xx7365
邮编:311200 邮编:311300
日期:20xx-03-27 日期:20xx-03-27
工 矿 产 品 购 销 合 同
供方:_____________________
需方:_____________________
合同编号:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品名称牌 号
商 标规格型号生产厂家计量单位数 量单 价总金额交(提)出货时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限______________________________________________________________________
三、交(提)货地点、方式______________________________________________________________________________________________
四、运输方式及到达站港和费用负担______________________________________________________________________________________
五、合理损耗及计算方法________________________________________________________________________________________________
六、包装标准、包装物的供应与回收______________________________________________________________________________________
七、验收标准、方法及提出异议期限______________________________________________________________________________________
八、随机备品、配件工具数量及供应方法__________________________________________________________________________________
九、结算方式及期限____________________________________________________________________________________________________
十、如需提供担保、另立合同担保书,作为本合同附件______________________________________________________________________
十一、违约责任________________________________________________________________________________
十二、解决纠纷方式(一)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的提交____________仲裁委员会仲裁;(二)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。
十三、其它约定事项
供 方需 方鉴(公)证意见:
经办人:
鉴(公)证机关(章):
年 月 日
(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
甲方:_____________
乙方:____________
经甲、乙双方协商同意将_________工程的内装饰材料委托乙方供应,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保材料质量、工程进芳、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、供应内容:甲乙与乙方确定的材料品种及单价表内的装饰材料,按照甲方提供的清单供货。
二、承包方式:
乙方包材料送到施工现场、确保材料质量、包运输安全、确保材料合格、提供材料合格证、检测资料。
三、结算方式:
各种材料规格尺寸的价格按双方协商的价格表计价(价格见附表),以甲方材料员签收的单据进行结算材料数量。
四、质量标准:
乙方供应的`装饰材料要满足国标要求,均为合格产品。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出做材料计划,并将订单交给乙方或者电话通知。
(2)甲方指定材料存放地点。
2、乙方责任:
(1)按照甲方订单和通知及时供货。
(2)按照甲方指定的地点卸货,摆放好。
(3)乙方接到甲方供应材料通知后,应及时供货,如因乙方在约定的时间内未能将材料送至工地现场所产生的误工费及由乙方全部承担。
(4)如乙方提供的材料达不到合同清单的国标标准,甲方有权按半价支付乙方材料款。
(5)甲乙双方协商决定在________年底前材料单价无论涨跌都按清单价格结算。
六、付款方式:
每个星期结算一次(以甲乙双方签收的收据数量为准),按每星期总货款的90%支付,余款待工程竣工后付清。
七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):___________
____年___月___日____年___月___日
甲方:
乙方;__________________________
事由:甲方经 县人民政府批准,决定接收经营管理 。对 进行技术改造,转产钾肥等产品。在技改过程中需将拆除下的'废旧钢铁进行销售,本着互惠互利,自愿平等的原则,经双方协商,甲方愿将这批废旧钢铁卖给乙方。择签订本合同共同遵守:
一、时间大约在二〇xx年一、二两个月内完成此项业务。
二、价格以当时的市场价进行交易。
三、重量以实际过磅数为准,进行结算。
四、自签订合同二日内,乙方支付甲方预付款定金 ,第二批在收购之前支付 ,长退短补。
五、本合同签字盖章,并交付预付款后生效。乙方违反第四条,本合同即作废。
本合同一式两份。
甲方: 乙方:______________________ ______________
甲方:
乙方:
经过洽商,乙方同意向甲方的项目供应预拌混凝土,以满足项目的施工需要。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就相关事项达成一致,订立本合同。
1、产品要求、交货地点及单价:
1.2采用泵送(含汽车泵、固定泵)在上述非泵相应价格基础上加元/M3;抗渗等级P6在上述相应价格基础上加元/M3,抗渗等级P8在上述相应价格基础上加元/M3;加早强剂在上述相应价格基础上加元/M3;加防冻剂在上述相应价格基础上加元/M3;加膨胀剂的混凝土(掺量8%~12%)加元/M3;采用细石砼在上述相应标号价格基础上加元/M3;加抗裂纤维的混凝土(掺量
1.3上述所需的膨胀剂、抗裂纤维采用品牌,单价已包含膨胀剂或抗裂纤维的材料费、加料配合费、仓储堆放费等。膨胀剂或抗裂纤维材料原则上由乙方提供,但甲方保留甲供的权利,并乙方承诺免费提供堆场和配合加料。
1.4加膨胀剂或抗裂纤维混凝土的价格不受混凝土标号等级而影响(不论标号高低,均不做任何价格调整)。
1.5本工程的商品混凝土供应价格按照每次对账上月份《工程造价管理》公布的市信息价下浮点数作为成交价,在供货过程不受市场原材料涨跌及其他因素而影响,在任何情况下定价模式不予调整。
1.6上述价格包括但不仅限于材料费(不论塌落度大小,均不做任何价格调整),运输费(不论运距远近,均不做任何价格调整),混凝土泵车台班费,混凝土输送泵管的运输、装车、卸车、使用费,损耗、配合费、税金等一切涉及商品混凝土供应的相关费用的砼入模价格。
2、产品质量
2.1乙方须确保所供混凝土符合GB50xx年内付清。
8、违约责任
8.1乙方须确保供应,如乙方未在合同约定期限内交付符合合同约定的产品(包括因产品质量问题导致退换货所造成的逾期交货),应从逾期之日起按照1000元/小时向甲方支付违约金,直至交付或者更换合格产品为止。若乙方逾期超过12小时,甲方有权安排第三方供货和终止本合同,同时不免除对乙方逾期
8.2供货过程中,如由于乙方产品质量或服务的原因,甲方随时可以增减方量或终止本合同,且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的利息和额外费用。
8.3乙方如未按照约定全面履行合同义务,应承担甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延误等在内的一切损失的赔偿责任。
8.4甲方逾期付款达三十天以上的,乙方有权要求甲方按照应付未付金额的银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。
8.5双方一致同意:每月结算时,应就本月发生的违约责任予以书面确认,并予以扣回或补偿,逾期不补。
8.6履约过程中,如遇不可抗力,导致合同部分无法履行或全部无法履行,双方均应在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方并采取有效措施防止损害进一步扩大,在此基础上,违约方的违约责任可相应地得到减轻或免除。
9、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商。协商不成的,依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
10、安全责任
10.1乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作。在卸车过程中,乙方人员应服从施工现场的安全管理要求,并接受甲方的统一指挥。在产品运输及卸车的过程中,如发生安全事故责任均由乙方自行承担。
10.2乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业,混凝土运输车辆进出现场必须按甲方有关要求做好文明施工,不得随地散落混凝土及在现场冲洗车辆,否则,甲方有权按照xx年月年月
三、甲方委托乙方供应预拌混凝土,双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:
四、供货量的确认
1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准,甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单,该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
五、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
六、结算和付款方式
1、结算方式:
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给需方,由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议,需方应在15天内提出,否则视为认可。
2、支付方式:每月10号结算上月的80%,余款完工后一次性付清。
七、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,先提请当地仲裁委员会仲裁,无效再向人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同一式两份,双方各执壹份。
2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
供货方(以下简称甲方):
购货方(以下简称乙方):
一、产品名称、型号、单价、数量
产品名称
规格型号
单位
单价/元
数量
金额/元
平口水泥管
DN300
根
DN400
根
DN500
根
总金额(人民币)大写:
二、质量要求标准:
按国家质量技术标准制作生产,甲方提供产品合格证及相关复印件;
三、交货地点:
由甲方负责运输至乙方大石河施工现场;
四、合理损耗及计算方法:
现场交接,按完好的数量以实计算,经鉴定属甲方产品质量问题,甲方无条件更换(以产品的完整性和无损坏为标准);
五、验收标准、方法及提出异议期限:
甲方及时送货:乙方按质量验收,如在施工周期内和施工完成后3年内确因产品质量问题的,甲方需免费更换并承担更换所需的施工费用;
六、数量及供应方法:
乙方用货提前_______天通知甲方,甲方应保证接到发货通知后,在_______天内到货;
七、结算方式及期限:
货到_______日内付款;
八、违约责任:
甲乙双方严格遵守合同,出现不可遇见的`问题时,在相互谅解的前题进行协商处理。若甲乙双方协商无法达成时,由所属地方法院仲裁裁决,因此所产生的费用均由败诉方承担;
九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字(盖章)生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
甲方(总代理商):
乙方(地区代理商):
___________是澳洲葡萄酒讴布特(讴布特嘉本纳干红b cabee ag)中国地区红酒经销总代理商,现因市场发展需要,经甲乙双方协商一致,甲方同意授权乙方作为甲方地区(省级、地级、县级)该产品的唯一代理商,销售地域为范围内。并约定以下条款互相遵守:
一、乙方代理资格及代理期限
1、乙方必须具备有工商及酒类经营执照。
2、代理期限________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。
二、销售定额数量
1、订货数量由乙方自行确定。
2、甲方配合乙方全力提升销量。
三、提货价与零售价
1、乙方在甲方处的提货价为_____(包括运费及保险费);地区代理商对区域内分销(或经销商)的价格由各代理商确定。
2、甲方建议乙方按照全国标准零售价销售,具体价格由乙方自行确定。
四、订货及结算方式
1、乙方订货必须提前______天,甲方根据乙方订货明细保质保量供应。
2、甲方接受乙方预定后,乙方需向甲方支付____%预付款,余款于提发货前付清。
3、运费及保险费费用由甲方负责。
五、市场支持
1、甲方按乙方每次订货量给予乙方%的费用支持(产品或礼品形式)
2、乙方完成代理销售定额,甲方应给予乙方%的销售返利。
六、双方责任和义务甲方(总代理商):
1、统一策划宣传、广告,统一制订有关市场定价和定位。
2、向乙方提供葡萄酒有关进口手续、fae1578商检资料和有关产品介绍。
3、确保地区代理商订货的供应和合同的执行,对各地区代理商应一视同仁,先后顺序发货。
4、确保地区代理商在代____区域内的独家代理销售权益,不得再向乙方代____区域内其他个体及位团体发货。
5、及时协调各地区代理商区域销售关系,定期巡查市场,杜绝跨区域销售现象及窜货。
6、统一组织各地区代理商的销售业务培训____市场拓展交流活动。乙方(地区代理商):
1、在甲方授权区域内建立销售网络,选择和确定分销或经销商,保证完成年度销售计划。
2、自行确定区域内的销售批发价和特定场点(娱乐场所、酒楼、宾馆等)的市场价格。
3、及时向总代理商反映有关销售情况、库存情况____市场定向。协助总代理商处理与周边区域代理商的关系。
4、确保代____区域内的经营,监管各经销商及区域内网点,防止窜货。
六、违约责任
1、甲方未确保乙方的区域代理销售权益,私下向乙方区域放货;监管不力,导致跨区域销售现象及窜货,或不能按合同供应货源,乙方有权提出中止代理合同直至要求有关赔偿损失的权力。
2、乙方若违反协议或未能完成协议规定的订货量,甲方有权提出中止代理合同直至要求有关赔偿损失的权力。
七、代理期满的中止和延续
1、本协议执行代理期满前一个月,乙方应通知甲方是否延续本地区代理权,同等条件下,地区代理商有优先延续地区代理的权利。若乙方未通知甲方是否延续,则本协议到期中止。
2、本协议存续期内,甲乙双方欲解除代理关系,均需提前一个月以书面形式通知对方。
八、其它
1、遇有不可抗力因素影响上述的各项事宜执行,双方互不承担相应责任。
2、在本协议执行中若出现有关违约行为。双方可协商解决,达不成共识,可诉讼仲裁。并按有关仲裁承担相应的责任。
3、本协议在双方签署后五天内,甲方应将授权书送交乙方,确保地区代理商的经营合法性。
4、本协议一式四份,甲乙双方各执二份,经双方法人代表或授权代表签名盖章后生效。
甲方(章):______乙方(章):______
法人代表(签名):______法人代表(签名):______
地址:______地址______
开户银行:______开户银行:______
帐号:______帐号:______
纳税号:______纳税号:______
签约地点:时间:________年____月____日
签约地点:时间:________年____月____日
签订购销合同应当注意哪些事项呢?
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项
1、名称要正确填写,不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品,应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号,参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法,按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的,按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额,除国家规定必须执行国家定价的以外,由当事人协商议定。执行国家定价的,在合同规定的交付期限内国家价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行;
6、供货期限,可以合同约定。一般来讲,提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间),代办托运的以货交承运人为交货日期,送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限
有国家强制性标准或者行业强制性标准的,不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准,也没有行业强制性标准的,由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责,提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法,根据国务院批准的有关规定执行,没有规定的由当事人双方协商确定;
标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写,须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同,多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品,或对产品质量有特殊要求的,必须具体约定为哪个标准,或商定的条件、样品(共同封存样品,分别保管)、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限,在保证期内,发现质量问题,应承担违约责任,但排除需方的非正常使用导致。
三、交(提)货地点、方式
1、交货地点,涉及“标的物交付”,也是风险转移的分界点。
交货地点,作为合同履行地,它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时,以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点,则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。
2、交货方式:工厂交货(提货)、目的站港交货(送货)、货交承运人(代办运输)等等。对外货易中,有专门的术语。
四、运输方式及到达站港和费用负担
1、运输方式一般由需方提出,也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因,选择了不合理的运输路线和工具,由此造成的损失,就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
五、合理损耗和计算方式
产品交货数量的正负尾差,合理磅差和在途自然损耗量,对此规定及计算方法,有关主管部门有详细规定,在合同中应明确注明。
我们的实践中,一般不允许有量差,按实际收货量结算。
六、包装标准、包装物的供应和回收
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准:按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的,也没有约定的,供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应,除国家规定由需方供应的以外,应由供方供应,也可合同约定。
3、包装物回收:由合同约定,并约定回收费用。如,油桶、氧气瓶等。
七、验收标准、方法和提出异议的期限
1、验收手段:全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准:国家标准,行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间:约定多少天内应验收完毕,不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限:
在约定检验期间的,需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方,怠于通知的,视为数量或质量合格。书面通知中,建议明确供方的回复时间,否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的,需方收货后,应当在发现不合格的合理期间内通知供方,未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的,视为合格。但对质量保证期有约定的,适用质量保证期。当然,供方知道所提供的产品有质量问题的,不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲,品种、规格、型号、花色和质量不合格的,为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品,应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁(由哪个机构)负责验收和试验等等
供方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名
规格、型号、牌号、商标
产 地或厂家
质量标准
包装要求
计量单位
数量
单价
总金额
交(提)货时间及数量
备注
执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限:____
三、交(提)货方式及地点:____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位:____
五、运输费用负担:________________
六、合理损耗计算及负担:____________
七、包装费用负担:________________
八、验收方法及提出异议的期限:____
九、结算方式及期限:________________
十、违约责任:____________________
十一、合同附件:____________________
十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份,双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章):________________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
开 户 银 行:____________
帐 号:____________
需方(盖章):________________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
开 户 银 行:____________
帐 号:____________
本合同适应作为各种家电如:电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。
合同编号:
甲方:
委托代理人:
联系地址:
联系电话:
开户行:
账号:
乙方:
委托代理人:
联系地址:
联系电话:
开户行:
账号:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,买卖双方经过协商,确认根据下列条款订立合同,以资共同遵照执行。
一、产品名称、商标、规格、数量及金额
产品名称
色号
包装
单位
数量
单价(元)
总金额(元)
合计人民币(大写):
注:1、颜色以甲方确定的样板为标准。
2、供货数量以实际为准。
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准:
产品的质量技术标准为产品制造商(下称原厂商)制定的质量技术标准。
卖方已知悉上述标准,并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。
2、产品包装:
(1)有原厂包装的,按原厂包装标准;
(2)没有原厂包装的,按卖方包装标准进行包装。
三、收货事项
1、本合同设备的到货日期为:合同生效起_______个工作日内。
2、本合同实际支付金额为人民币(大写)___________。
3、甲方给乙方的付款方式:支票 ;电汇;银行汇票;LC;T/T。
4、本合同经双方签订后正式生效,付款方式:_______。
5、甲方未付齐货款全款(100%)之前,货物所有权归乙方所有。
6、定金:
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出
1、货物包装为制造商原包装。
2、货物的运输和运输过程中的保险由________方负责办理,费用由_______方承担。
3、卖方方负责在将货物交付给买方。买卖双方应对涂料共同验收,卖方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定,则视为卖方交货完成。交货后的风险责任由买方承担。
4、买方发现收到的货物与规定的不符,应在货物到达之后_______个工作日内向卖方提出书面异议,卖方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助买方解决,直至验收合格。买方怠慢行使该该项权利,视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟,等不可抗拒的原因,导致合同不能全部或部分履行(或适当履行)的,免除相应的违约责任。
2、受到上述免责事项影响的一方,应在_______天内通知另一方。
3、如果受上述免责事项的影响,使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天,则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果,也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的,应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。
2、乙方逾期交货的',应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,双方同意交由合同签订地法院管辖,由败诉方承担律师费,交通费等相关合理费用。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密,包括本合同文本,相关技术文件、相关数据,以及其他有关信息。
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应_______个工作日内回函,否则视为无效。
3、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
委托代理人:
乙方:(盖章)
委托代理人:
签订地点:
契約番号: 締結場所:
20 年 月 日 _______________________________________________________________________________
(以下甲という)と 会社(以下乙
という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第一章 総則
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:個別契約
1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。
2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
第4条:個別契約の変更
1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。
第二章 取引
第5条:製品規格
1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等(以下借りた図面という)。
⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。
3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第6条:借りた図面の管理
乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない;甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。
⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。
第7条:価格
1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。
第8条:納品
1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。
2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。
3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
第9条:納期変更
1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。
2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。
3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。
第10条:納品数量
乙が要求される数量により、納品しなければならない。
第11条:引き受け
1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。
2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。
第12条:入荷検査
1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。
2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
第13条:不良品の処理
乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により( )日間内に修理するまたは足りない分を補充する。
第14条:特採
乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。
第15条:所有権の移り
1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。
2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。
第16条:不良品の取引
1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に(第14条特採する不良品除外)すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。
2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。
第17条:代金の支払い
甲が検収した製品の代金を( )日間内に乙の指定口座に電報為替(送金為替、勘定の振り替え等)する。
第18条:相殺
1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。
2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う(相殺伝票について双方協議する上で決定すること)。
第19条:品質保証
1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。
2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。
3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。
4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。
第20条:乙の下請会社の利用
1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。
2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。
3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。
第21条:甲より提供する材料、部品等について
甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。
第22条:支給品の検査
1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。
第23条:支給品の所有権
1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。
2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。残りがあれば甲に返らなければならない。
第24条:支給品の管理
1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職担当者を置けて支給品を管理すること。
2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。
3、第三方が支給品を没収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に属すること
合同编号: 需 方: (以下简称甲方) 供 方: (以下简称乙方)
咀乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 工程项目的 设备订货事宜,经双方协商一致达成如下条款:
一、产品供货内容(产品名称、规格、型号、数量、金额)详见合同清单。
二、产品订货总金额¥: 元,大写: 元整 ,此价格不含税。
三、质量要求、技术标准:按合同尺寸数量及国家验收规范要求。
四、交货周期:乙方收到甲方预付款之日起, 天为第一批货的交货周期。确因自然灾害等不可抗力的原因,影响执行合同或延期交货,需提前 天通知甲方。
五、运输方式及费用负担:
2、昆明市区外由甲方负责运费和卸货,收货人姓名及电话
六、包装标准、包装物的供应和回收:按乙方出厂标准;包装不回收。
七、结算方式及质保期:
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同总造价30%的设备预付款,计¥: 元,乙方按甲方提交的需用计划开始供货;
2、货到工地后验收后无质量问题,甲方应在10天内向乙方支付合同总造价55%的货款,计¥: 元;
3、安装完毕后支付合同总造价12%的货款,计¥: 元。验收合格后,甲方支付合同总造价的3%余款,计¥: 元质保期自出厂之日起质保两年。
八、验收:
1、甲方应指定专人对乙方产品进行验收及签收,验收的内容包括数量和质量验收;
2、代办托运或交货地为甲方所在地的,甲方应在货到之日验收数量,并在托运单或送货单上签收;甲方收到产品之日起3日内将产品质量不符合合同约定的情形通知乙方,甲方怠于通知的,视为产品质量符合合同约定。
3、乙方收到甲方对质量的书面异议后,3个工作日内作出答复(另有规定或当事人另行商定期限者除外)。
4、甲方因使用、保管、自行安装不善导致产品质量出现问题,不得提出异议。
九、合同的变更:
合同生效后,甲方如要求变更产品的品种、型号、规格和数量等,由双方另 行商定;如乙方已按甲方要求投入生产,则甲方不得要求变更,否则,甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
十、风险承担:
1、甲方自提的,产品毁损、灭失的风险自产品装上甲方车辆后由甲方承担;
2、代办托运路途中,产品毁损、灭失的风险由乙方承担;
3、采用送货方式的,产品毁损、灭失的.风险自货物到达指定地点由甲方接收签收后由甲方承担;甲方无故拒绝接收产品的,产品毁损、灭失的风险自甲方拒绝接收时由甲方承担。
十一、违约责任:
1、甲方未按合同约定付款的,乙方可以选择将货物拖回并由甲方承担往返运费和总货款5%的违约金;乙方也可以卸货并由甲方按日以不能付款部分货款的万分之三向乙方支付违约金,因不可抗因素除外。
2、乙方收到付款日内将第一批货运至甲方工地。乙方延期交货的,应按日向甲方偿付延期交货部分货款的万分之三的违约金,因不可抗因素除外。
十二、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。如果协商不成,可向当地仲裁机构申请仲裁;如果不服仲裁判决,可向当地法院提出诉讼。
十三、资料交付:乙方需提供产品合格证、检验报告和验证清单。
十四、因通风产品的特殊性,甲方需准确的提供产品订单,如因甲方提供数据失误导致产品无法使用,乙方不负责退货。
十五、本合同一式2份,甲乙双方各执1份。经双方签字盖章后,即发生法律效力,双方必须严格履行。本合同中未尽事宜,可经甲乙双方另行协商订立协议,与本合同具有同等的法律效力。
咀 方: 乙 方:
法定代表人: 法定代表人:
授权代理人: 授权代理人:
地址: 地址: 开户行: 开户行:
账号: 账号:
电话: 电话:
传真: 传真:
日期: 日期: (盖章) (盖章)
甲方(需方):
乙方(供方): 购销合同
甲方与乙方下列物品的买卖协商一致,特订立本协议以期共同遵守。
一、产品名称、型号、数量、金额:
合计人民币金额:壹万玖仟伍佰伍拾元整(小写:¥19550。00元)
二、产品的质量标准:
按乙方产品出厂检验标准执行。
三、供货方式:
乙方应当在x年 月 日以前将商品一次性交付于甲方。
四、交货地点、方式及运费承担:
1、交货地点:甲方公司地址
2、运费由( 乙方 )方承担。
五、包装要求:按照乙方公司产品包装规范予以包装。
六、产品的验收:
1。 保证质量,包退包换,若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求,乙方应给予更换,并承担退货运费,乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验,确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议,应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出,并将不合格产品样品寄至乙方公司,乙方在接到甲方书面异议和样品后,应在
2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的,视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。
八、结算方式及期限 :
1,付款方式:电汇、现金。
2,付款期限及条件: 甲方验收合格后,乙方开具正规发票。甲方见发票后一次性向甲方支付货款。
九、违约责任:
本合同系双方真实意思的表示,双方均应自觉遵守,若一方违约,应向非违约方赔偿损失。
十、合同纠纷的解决:
1、合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的.,均可向原告所在地法院起诉。
2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。
十一、其它约定事项:
若本合同附有技术协议的,该技术协议作为本合同的附件,是合同的组成部分,以及双方在履行本合同过程中的传真(对帐单、订单、往来信函),均为本合同的补充,与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
日期: 年 月 日
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
日期: 年 月 日
甲方(供方):____
乙方(需方):____
一、相关法律法规的规定
甲乙双方本着诚实、信用、公平、等价有偿、友好协商的原则,就购买下列货物,签订本销售合同。
二、货物标准:____
乙方交付的货物品牌、规格、数量、质量、配置等均符合该品牌生产厂家的全新产品标准,并被妥善包装。保证货物为全新的,未开箱。对于甲方要求另行增加的功能配件,应保证该配件的兼容性,并有相应的配套资料等。
三、交货运输
交货:____乙方承诺按照合同约定及时向甲方供货(或交付承运人)。
交货地点及交货时间:____
收货人:____
电话:____
运输:____
方式:____□公路□铁路□航空□集装箱□行包□其他
运输和相关费用的承担:____□甲方□乙方
保费的承担:____□甲方□乙方
四、付款:____
本合同签订并生效后,甲方同意一次性以支票或电汇方式,向乙方支付合同项下所购设备货款;发票不作为付款依据,以银行凭证及其他凭证为付款依据。
五、验收标准:____
对货物品牌、数量、型号(外包装标注)验收,应符合合同约定内容;有安装调试要求的,乙方应提供免费的相应服务。
六、保修条款:
乙方保证提供的货物,由品牌生产厂家提供售后保修服务,并依照厂家规定实行保修;
七、所有权与风险转移:____
1、在甲方支付全部货款前,货物的所有权归乙方所有。因甲方未按合同约定履行付款义务的,乙方有权以任何方式将货物收回,甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失,包括但不限于违约金、收回货物的运费及其他费用等;如甲方已将货物出售给第三方,则甲方同意将其对第三方享有的债权转让给乙方。
2、货物的风险责任,自提货之日起转移给甲方。
八、不可抗力:____
由于发生不可抗力因素,致使乙方延期交货或不能交货,乙方可免除责任。上述情况下,乙方仍需采取必要措施尽快交货,并及时书面通知甲方,双方另行协商。
九、违约责任:____
任何一方违反本合同的相关内容,或任何一方的过错责任,给对方造成了经济损失,在本合同和国家法律的允许范围内,均负有相应的赔偿义务。
1、甲方违约责任
(1)甲方逾期付款的,每日须按逾期支付款项金额的千分之五的标准向乙方支付违约金,甲方如逾期_______日仍未支付货款,乙方则有权收回已交付的全部货物并要求甲方承担合同总价款的%的违约金。
(2)甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括甲方中途退货),视为甲方单方违约,并赔偿乙方因此造成的`损失。
2、乙方违约责任
(1)乙方逾期交货的,按照对等原则(参照上款中甲方违约限定)承担相应的违约金赔偿义务。
(2)在乙方送货和乙方代办托运的交货方式中,如因甲方错误告知到货地点和接货人,致使乙方无法按时送达,乙方不承担任何责任。
十、保密条款:
未经对方书面同意,任何一方不得向与本合同无关的任何第三方泄露合同内容及合同涉及的相关技术文件。
十一、其他:____
(1)合同的签署效力,均以单位公章为凭;
(2)本合同包含如下附件(与正文同等效力):____
(3)如有任何对本合同的补充或修改,须经双方协商同意,并签署书面文件加盖公章,作为本合同的补充附件。如修改或补充内容与本合同内容发生冲突,以修改或补充内容为准。
(4)本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成按合同法有关规定办理。
(5)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份、
甲方:____
乙方:____
日期:____
日期:____
甲方:______________
乙方:______________
1、合同双方本着共同合作,互利互惠的原则,经过充分协商就甲方向乙方提供面料达成一致,根据《中华人民共和国合同法》订立本合同。
2、合同内容和金额
单位:人民币元
3、合同总金额人民币(大写):壹拾贰万叁仟玖佰捌拾叁元整。人民币(小写):123983.00元。
4、产品质量:按国家标准。
5、交货地点及方式、运输方式及费用负担
6、双方合同签定之日起60天内甲方将产品交付乙方;
交货地点:甲方仓库。
运输费用:乙方承担。
包装标准:卷包装
付款方式:货到付款。
7、违约责任:按【合同法】友好协商解决。甲方若逾期交货,每逾期交货一天按交货款总金额的`1 ‰向甲方支付违约金,最多不超过合同总价的30%
8、本合同经甲乙双方单位签字盖章后生效。合同执行期内,甲乙双方不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方友好协商做出补充规定,补充规定签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
9、本合同一式两份,供需双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
甲方(买方):
乙方(卖方):
依据《合同法》及有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
一、产品名称:
产品名称(项目) /规格型号/单 位/数 量/单 价(元)/总金额__(元)
合计金额
二、交货日期及期限
三、质量要求及售后:
卖方保证本合同所列产品质量符合国家标准或企业标准,质量保证期为 个月.保修期自买方收到产品之日起算起.保修期内因产品质量问题发生故障或损坏,乙方免费修理或更换.因甲方使用,保管,保养不善等造成的产品质量下降,责任自负,维修视情按实际收费.卖方保证所供产品能够通过消防验收.
四、运输方式:
乙方负责.
四,付款方式:
五,买卖双方任何一方因故不能履约时,应在本合同签订一星期内提出书面协商意见,否则依法承担违约责任.发生争议由双方协商解决,协商不成,买卖双方均有权通过法律解决.
六,其他约定事项: 卖方提供消防验收所需的其所供产品的`全部资料,协助买方做好消防验收申报工作.
七,本合同一式 份,双方各执 份.有效期限:自双方签字盖章生效之日起至保修期满为止.
甲方(公章):_________
____年____月____日
乙方(公章):_________
____年____月____日
购 销 合 同
供方:武汉市木兰纸业有限公司 合同编号: 需方:武汉市中兴纸制品有限公司
一、材料品名、规格型号、数量、金额、到货时间及数量按需方采购订单要求为准,供方确认回传后即生效。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:符合需方企业标准即《武汉市中兴纸制品有限公司原纸验收标准》的要求和《质量保证协议书》的规定。原纸最终的质量以满足需方的使用要求为准,在需方使用期限内供方对所供产品质量负责。
三、交(提)货地点、方式:武汉市中兴纸制品有限公司仓库。汽运或火车运输,费用由供方承担。
四、价格:如遇市场价格行情波动较大,经双方协商一致后,可对其原价格进行适当的调整。
五、合理损耗和计算方法:需方按验收合格品实际数量收货,不计损耗。
六、包装物:编织袋包装或经需方同意的其它方式,符合需方原纸验收规范。
七、验收标准、方法及提出异议期限:以需方质量标准中相关规定及双方临时协定认可的标准为验收标准;验收方法为抽检;产品质量必须满足需方的使用要求,在产品使用期内,需方有权对产品质量提出异议,并要求供方及时处理。
八、交货注意事项:供方交货时需附双方传真确认的《定货通知单》及供方对该批产品的质量检验报告单、产品合格证,否则需方可予以拒收或收取供方该批产品价值1%的质量检测费。
九、服务与承诺:供方必须按时、按质、按量交货,否则可视为供方违约,需方有权终止合同或取消订单;在产品使用期内如发现供方产品的质量问题,供方必须在24小
时内做出答复,且供方须按标准规定或质量保证协议书上的规定接受需方提出的退货、补货、折让等处理方式。
十、结算方式及期限:验收合格后,供方按需方的实际收货数量于每月25日前将增值税票交到需方财务,需方 天后付款,付款方式为支票或银行承兑。
十一、本合同附件:双方签订的《质量保证协议书》、《原纸检验规范》。
十二、违约责任:由违约方承担违约责任,依据合同法及“质量保证协议书”的有关规定操作。
十三、解决合同纠纷的方式:双方如发生争议,应及时进行协商解决,协商不成,交需方所在地法院解决。
十四、其它约定事项:本合同经供、需双方签字盖章后生效,本合同一式二份,供、需双方各执一份。
供 方 需 方
单位名称:单位名称:武汉市中兴纸制品有限公司 法定代表人: 法定代表人:徐志启
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:武汉农村商业银行岱山支行 帐号:账户: 邮政编码:邮政编码:430011
合同有效期限: 年 月 日至年 月日
合同编号:需方(甲方):
地址:
联系电话:
供方(乙方):
地址:
联系电话:
供需双方根据有关法律规定,经友好协商,签订本合同,并共同遵守。
一、购销产品内容
二、产品质量
1、乙方应根据甲方的要求,保质保量地提供前述数量规格的产品,并保证产品符合国家、行业以及甲方的有关质量与技术标准。如因前述标准和要求未能达到,导致甲方经济损失,乙方应承担全部赔偿责任。
2、甲方收取该约定型号的产品,并不代表乙方提供的产品完全符合了前述标准和要求,如甲方在使用产品过程中发现存在该约定产品不符合标准的情况,乙方仍需承担违约与赔偿责任。
三、产品保修
乙方免费保修年、终身维修。
四、产品交付
1、交付方式:乙方送货至甲方指定地点。
2、交货地点:
3、交货时间:合同签订后日内。
4、在合同约定期限内或者乙方违约未能及时交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算
1、甲方在收到产品并验收合格后日内向乙方支付前述全额货款。
2、乙方在甲方付款前应为甲方开具增值税发票。
六、违约责任
1、若乙方迟延交货,每迟延一日,向甲方支付总货款百分之一的违约金,若乙方迟延超过七日的,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方支付总货款百分之二十的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合规定的,如果甲方不解除合同的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,并向甲方支付总货款百分之二十的违约金,如果甲方解除合同的,乙方向甲方支付总货款百分之二十的违约金并承担给甲方造成的一切损失。
3、乙方因产品包装不符合合同规定,乙方应负责返修或重新包装。
4、乙方违反本合同的任何一条规定或者承诺,甲方有权要求其支付总货款百分之二十的违约金,并有权拒付货款,如造成甲方经济损失的,乙方应全额予以赔偿(该赔偿包括但不限于对造成甲方经济损失的赔偿、对因此而造成第三人的经济损失的赔偿等)。同时,甲方有权视情解除本合同。
七、争议的解决方式
双方因本合同发生纠纷时,应协商解决。协商不成时,应提交甲方所在地的人民法院裁决。
八、其他
本协议自双方盖章之日起生效,本协议一式两份,双方各持一份。
甲方:乙方:
日期:___年___月___日 日期:___年___月___日
甲方:_________________(收货方)
乙方:_________________(供货方)
根据《中华人民共和国经济合同法》和及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条合同概括_________________
第二条价款结算与支付_____________
第三条技术资料
合同生效后x天内,供方应将有关设备(材料)的技术资料(如样本,安装工艺图、电气原理图、操作手册、维修指南等)免费提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。还应包括但不限于以下规范及内容:_________________
第四条包装
1、设备(材料)包装应按国家标准或部(专业)标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。
2、每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3、包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志,组装件应有明显的组对标志。
第五条交货
1、合同交货期应以招标文件中的交货期为准,实际交货时间,以最后一批货物到达指定到货地点为准。
2、供货方安排运输。
3、供方发货后x小时内,应将该设备(材料)合同号、设备名称、件数、总重量、总体积(立方米)、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期,以电报或电传通知需方,以便做好接货工作。
第六条检验
1、设备(材料)运达到货地点后,需方负责清点接货。如因包装不当造成设备质量下降或破损、缺件等,供方承担质量责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故,由供方为主出面协调处理,需方协助解决。
2、设备(材料)全部到达现场后,供方应按需方安排的时间派人到现场进行开箱检验。如供方不能按时到达现场,又无函电通知时,需方有权开箱检验,并对缺件、质量损坏情况做出记录,供方应认可并负责处理。
第七条保险
货物装运后由供方办理保险,其费用由方支付。
第八条质量
1、供方应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验,确保产品质量。并且完全复核合同规定的质量、规格和性能的要求,并保证产品是全新的、未使用过的。
2、供方保证设备(材料)经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。
3、对设备(材料)质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备(材料)安装后,供方负责调试工作,并参加建设单位组织的最终验收工作。
4、在设备(材料)验收后的质量保证期内,如因需方使用不当和保管不善造成的问题,供方应配合解决,但费用由需方负担。
第九条现场服务
1、设备(材料)在安装调试阶段,根据需方要求,供方应及时派出现场服务人员处理有关设备(材料)质量问题。
2、需方应给予供方现场服务人员提供食宿条件,费用供方自理。
第十条索赔
质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题,供方在接到需方通知_______________日内(以电报日期为准)给予答复,如果供方对需方提出的索赔负有责任,供方应负责修理、更换或退货,并承担由此发生的一切损失和费用。
如逾期不予答复和处理,则视为上述索赔已被接受。供方应承担由此发生的一切损失和费用。
第十一条违约责任
1、供方不能按合同规定的`时间交货和提供服务时,除不可抗力外(指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故),供方应向需方付延期违约金,每天按x元计收,但最高限度为x%。
2、需方逾期付款时(正当拒付,供方同意延期付款时除外),应向供方支付延期违约金,每天按元计收,但最高限度为%。
3、设备错发到货地点时,由供方负责解决并承担有关费用。
4、由于需方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失,由需方负责。
第十二条合同的解除和变更合同生效后,除不可抗力外,不得解除和无效变更。
若因国家计划改变,或设计变更确需解除或变更合同时,要求变更的一方应及时通知对方,对方在接到通知x日内给予答复,逾期未答复则视为已同意。变更或解除合同,所造成的损失由提出方负责。
第十三条合同生效及其
1、合同经供需双方代表签字并加盖单位公章后,即行生效。
2、合同生效后,供需双方都应严格履行合同,如出现问题应按照《经济合同法》等有关规定办理。
3、合同在执行过程中出现未尽事宜,双方在不违背合同和招标文件的原则下,协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件,与合同具有同等效力。
4、本合同正本份,副本__________份。双方各执一份。
收货方(盖章):________________
供货方(盖章):______________
单位地址:_________________
单位地址:_________________
_____年_____月_____日