供货电子合同(汇总七篇)

供货电子合同(通用7篇)

供货电子合同 篇1

合同编号:

购货单位:_____(以下简称甲方)

供货单位:_____(以下简称乙方)

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 材料品牌名称

规格数量

单价

合计人民币金额(大写):

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4.乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见

第二条 乙方的违约责任

1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

2.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

3.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

第三条 甲方的违约责任

1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的`费用。

2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向

对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第五条 其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自_____年_____月_____日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

购货单位(甲方):

委托代理人:

供货单位:(乙方):

委托代理人:

供货电子合同 篇2

甲方(收货方):

甲方地址:

电话:

乙方(供货方):

乙方地址:

电话:

甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的`基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。

一、甲方向乙方订购下表所商品

二、付款方式

签定合同后交定金50%;( ¥:100000.00元)货到工地甲方签字收货时即付清全款。

三、交付地点

甲方指定的乙方交付地点为:陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。

四、违约责任

1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品,否则视为乙方违约。

2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准,如经国家相关质检机构检测不合格,视为乙方违约。

3、在本合同规定工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约。

4、出现以上三条违约情况,甲方终止支付乙方已供货未付款的货款,追回已付预付款,且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。

5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约,甲方按500元/天对乙方罚款,罚款金额在货款中扣除。

五、供货期限

合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。

六、质量标准和技术要求

1、陶瓷产品执行标准和技术要求:

A.质量执行GB6952-20_____《卫生陶瓷》等相关标准;陶瓷可视面为白色釉面,煮沸法吸水率不大于3%;墨水试验冲洗后不留痕迹,B.蹲便器带沉水弯。

2、淋浴器执行标准和技术要求:

A.质量执行GB/T23447-20_____《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准。

3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全,配落水配件、给水软管;

4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱,花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全(座便器多供两套,计入损耗数)。包装箱外必须有品牌和型号,包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致;

5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。

七、质量保证

1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收;

2、施工期间均为产品异议提出期,施工单位指定专人代表甲方进行收货,并可对供货产品质量提出异议;如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送,签订无误后,由乙方补发;

3、质量保证期为洁具验收合格后12个月;

4、在洁具的整个使用寿命中,乙方对所供洁具负维护保养责任。

八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章,自签字盖章日起正式生效,本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份,甲乙双方个执壹份。

九、其他附件

乙方营业执照及其他证件

甲方:

乙方:

_____年_____月_____日

供货电子合同 篇3

供货合同供方:

合同编号:________________________

需方:________________________

签订时间:________________________

一、产品规格、型号、数量、金额:

型号品牌数量单价总金额备注

总计金额(人民币大写):________________________

二、质量要求、技术标准、质量负责的条件和期限:

供方保证所供产品质量符合厂家产品数据手册技术标准,如需方对产品质量存有异议,请在两周内通知供方,在不上锡的情况下可向供方提出退(换)要求。

三、运输方式及费用负担:

□速递公司□ems□航空急件□铁路快件□到付□其它:

四、包装标准:________________________

五、结算方式及期限:

六、解决合同纠纷的方式:

(1)未尽事宜,双方协商解决;

(2)向工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

(3)向人民法院起诉。

七、付款方式:

□现金□支票□电汇□其它

八、其它约定事项:

(1)定金付出,合同即日生效;

(2)本合同一式两份,同等有效。

供方: 需方

名称: 深名称:

地址: 深地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

供货电子合同 篇4

合同编号:

购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方)为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 材料品牌名称

规格数量

单价

合计人民币金额(大写):

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4.乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和

处理意见。

第二条 乙方的违约责任

1.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

2.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

3.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

第三条 甲方的违约责任

1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向

对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第五条 其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自 年 月日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

购货单位(甲方): 供货单位:(乙方):

委托代理人: 委托代理人:

供货电子合同 篇5

甲方(收货方):____________

乙方(供货方):____________

甲方地址:____________

乙方地址:____________

电话:____________

电话:____________

甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。

一、甲方向乙方订购下表所商品

二、付款方式

签定合同后交定金50%;(¥:100000.00元)货到工地甲方签字收货时即付清全款。

三、交付地点

甲方指定的乙方交付地点为:陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。

四、违约责任

1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品,否则视为乙方违约。

2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准,如经国家相关质检机构检测不合格,视为乙方违约。

3、在本合同规定工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约。

4、出现以上三条违约情况,甲方终止支付乙方已供货未付款的货款,追回已付预付款,且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。

5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约,甲方按500元/天对乙方罚款,罚款金额在货款中扣除。

五、供货期限

合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。

六、质量标准和技术要求

1、陶瓷产品执行标准和技术要求:

A.质量执行GB6952-20--《卫生陶瓷》等相关标准;陶瓷可视面为白色釉面,煮沸法吸水率不大于3%;墨水试验冲洗后不留痕迹,B.蹲便器带沉水弯。

2、淋浴器执行标准和技术要求:

A.质量执行GB/T23447-20--《卫生洁具淋浴用花洒》等相关标准。

3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全,配落水配件、给水软管;

4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱,花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全(座便器多供两套,计入损耗数)。包装箱外必须有品牌和型号,包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致;

5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。

七、质量保证

1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收;

2、施工期间均为产品异议提出期,施工单位指定专人代表甲方进行收货,并可对供货产品质量提出异议;如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送,签订无误后,由乙方补发;

3、质量保证期为洁具验收合格后12个月;

4、在洁具的整个使用寿命中,乙方对所供洁具负维护保养责任。

八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章,自签字盖章日起正式生效,本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份,甲乙双方个执壹份。

九、其他附件

乙方营业执照及其他证件

甲方:____________

乙方:____________

_____年___月___日

供货电子合同 篇6

甲方(收货方): 榆林胜利建司乙方(供货方): 甲方地址: 陕西横山县魏墙煤矿 乙方地址:电 话:电 话:

甲、乙双方为明确各自的权利和义务,在平等协商的基础上,基于各自的真实意思表示,达成本合同以便共同遵守。

一、甲方向乙方订购下表所商品

二、付款方式

签定合同后交定金50%;( ¥:100000.00元 )货到工地甲方签字收货时即付清全款。

三、交付地点

甲方指定的乙方交付地点为:陕西横山县魏墙煤矿1、2#公寓楼库房。

四、违约责任

1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品,否则视为乙方违约。

2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准,如经国家相关质检机构检测不合格,视为乙方违约。

3、在本合同规定工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约。

4、出现以上三条违约情况,甲方终止支付乙方已供货未付款的货款,追回已付预付款,且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。

5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约,甲方按500元/天对乙方罚款,罚款金额在货款中扣除。

五、供货期限

合同签定预付款到达乙方帐户之日起30天交货。

六、质量标准和技术要求

1、陶瓷产品执行标准和技术要求:

A.质量执行GB6952-20--《卫生陶瓷》等相关标准;陶瓷可视面为白色釉面,煮沸法吸水率不大于3%;墨水试验冲洗后不留痕迹,B.蹲便器带沉水弯。

2、淋浴器执行标准和技术要求:

A.质量执行GB/T23447-20--《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准。

3、淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全,配落水配件、给水软管;

4、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱,花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配套齐全(座便器多供两套,计入损耗数)。包装箱外必须有品牌和型号,包装箱内必须带有合格证书、

安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位置应有擦不掉的品牌标致;

5、产品质量必须同甲方封存的样品一致。

七、质量保证

1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收;

2、施工期间均为产品异议提出期,施工单位指定专人代表甲方进行收货,并可对供货产品质量提出异议;如拆箱中发现破损件应及时拍照并向乙方发送,签订无误后,由乙方补发;

3、质量保证期为洁具验收合格后12个月;

4、在洁具的整个使用寿命中,乙方对所供洁具负维护保养责任。

八、本合同由甲、乙双方授权代表双方签字盖章,自签字盖章日起正式生效,本合同各项条款执行完毕后自动失效。本合约书正本壹式贰份,甲乙双方个执壹份。

九、其他附件

乙方营业执照及其他证件

甲 方:

乙 方:

年月日

供货电子合同 篇7

甲方:——公司 乙方:——重庆小天鹅火锅食府

经双方领导协商,签字协议如下:

一、甲方为乙方的——专供商,供货期限-年-月-日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供--,乙方不再从其它渠道进货,如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物,如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。

二、 甲方为乙方提供的商品,应符合食品卫生要求,如有质量问题,乙方可退货,由甲方承担商品损失。

三、 甲方按乙方约定的时间,数量送货,不得拖延。

四、 乙方每月-号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。

五、甲方提供乙方完善的售后服务,保证产品质量、送货时间。如甲方价格不合理,质量出现问题,服务违反乙方规定,乙方可以从其它渠道进货,并要求甲方赔偿乙方一切经济损失

六、 为保证双方的诚信合作,甲方需为乙方质押一定金额的保证金,金额为——元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失,乙方直接可从甲方的保证金中扣除。

七、 以上双方如违反者,可到当地法院起诉解决。

甲方盖章: 乙方盖章: 负责人签字:

负责人签字: 年 月 日 年 月 日

一键复制全文保存为WORD
相关文章